2025版城市轨道交通施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025版城市轨道交通施工合同范本甲方（建设单位）：____________________地址：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________鉴于甲方需要乙方在城市轨道交通施工项目中提供施工服务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条合同标的1.1本合同标的为：____________________（具体项目名称）1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________第二条工程造价及付款方式2.1工程造价：人民币______元整（大写：____________________元整）。2.2付款方式：（1）合同签订后，乙方预付合同总价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的节点，甲方根据乙方提交的进度款申请，审核无误后支付进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算资料后，支付合同总价款的_____%；（4）保修期满后，甲方支付保修金。第三条工期3.1工程开工日期：____________________3.2工程竣工日期：____________________3.3工期延误：（1）因甲方原因导致工期延误，工期顺延；（2）因乙方原因导致工期延误，工期顺延，并支付违约金。第四条工程质量4.1工程质量标准：____________________4.2质量责任：（1）乙方对工程质量负全部责任；（2）甲方有权对工程质量进行监督检查。第五条工程变更5.1工程变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2工程变更涉及工程造价、工期和质量标准的，应按照本合同约定调整。第六条保险6.1乙方应依法办理工程相关保险，包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。6.2保险费用由乙方承担。第七条违约责任7.1甲方违约责任：（1）逾期付款，应支付逾期付款违约金；（2）未按时提供施工场地，应承担相应的违约责任。7.2乙方违约责任：（1）逾期竣工，应支付逾期竣工违约金；（2）工程质量不合格，应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同生效及终止9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份。甲方（建设单位）：____________________签字（盖章）：____________________日期：____________________乙方（施工单位）：