2025湖南省建设工程施工合同（示范文本）

2025湖南省建设工程施工合同（示范文本）合同协议书本合同协议书由以下双方于年月日在湖南省（地点）签订：发包人（以下简称甲方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包人（以下简称乙方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：计划开工日期：计划竣工日期：质量要求：承包范围：第二条合同工期合同工期总日历天数：天。开工日期：年月日。竣工日期：年月日。工期顺延的情形：（1）不可抗力；（2）甲方原因导致的停工；（3）法律法规规定或双方约定的其他情形。第三条合同价款与支付合同总价：人民币元（大写：）。合同价款的支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；（2）进度款：按照工程进度分期支付，具体为：；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%；（4）质保金：合同总价的%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性支付。第四条工程质量工程质量标准：（1）执行国家及湖南省发布的相关施工质量验收规范；（2）符合设计文件和施工图纸要求；（3）达到标准。质量责任：（1）乙方应确保工程达到约定的质量标准，否则应承担返工及赔偿责任；（2）甲方应按约定提供施工图纸及相关资料，并及时进行验收。第五条双方权利与义务甲方权利与义务：按时支付合同价款；提供施工场地及必要条件；按约定进行工程验收；协调处理施工过程中的外部关系。乙方权利与义务：按合同约定工期完成施工任务；确保施工质量达到约定标准；遵守施工安全规范，确保施工安全；按时提交竣工资料。第六条安全施工乙方应制定安全施工方案，确保施工期间的安全；如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并及时通知甲方；甲方应为乙方提供必要的安全施工条件。第七条工程验收隐蔽工程验收：（1）乙方应在隐蔽前通知甲方验收；（2）未经验收不得进行下一道工序；（3）验收合格后，双方签字确认。竣工验收：（1）工程完工后，乙方向甲方提交验收申请；（2）甲方应在收到申请后日内组织验收；（3）验收合格后，双方签字确认，并签署《工程竣工验收证书》。第八条变更与签证工程变更：（1）甲方需要变更工程内容的，应提前以书面形式通知乙方；（2）乙方应按变更要求施工，并及时向甲方提交变更签证申请；（3）签证内容应明确变更原因、工程量及价款。签证流程：（1）签证申请应在变更完成后日内提交；（2）甲方应在收到签证申请后日内予以确认或提出异议；（3）签证未及时确认的，视为认可。第九条违约责任甲方违约责任：（1）未按约定支付合同价款的，每日按未支付金额的%支付违约金；（2）未按约定提供施工条件的，工期相应顺延。乙方违约责任：（1）未按约定工期完成的，每日按合同总价的%支付违约金；（2）未按约定质量要求施工的，返工费用由乙方承担。第十条争议解决因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；本合同自双方签字盖章之日起生效；本合同正本一式份，甲乙双方各执份。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月