电力工程施工现场分包合同模板

电力工程施工现场分包合同模板一、合同双方当事人（一）总包单位（甲方）名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________（办公电话）、______________________（邮箱）（二）分包单位（乙方）名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________（办公电话）、______________________（邮箱）资质证书编号：______________________（需符合电力工程施工相关资质要求，如“电力工程施工总承包三级”）营业执照注册号：______________________二、工程概况1.工程名称：______________________（如“XX110kV变电站新建工程”）2.工程地点：______________________（如“XX市XX区XX路XX号”）3.建设单位：______________________（如“XX电力公司”）4.总包工程名称：______________________（如“XX110kV变电站新建工程总包合同”）5.分包工程名称：______________________（如“XX110kV变电站土建及电气安装分包工程”）6.工程内容：______________________（简要描述工程整体情况，如“110kV变电站新建工程，包括主厂房土建、变压器安装、电缆敷设、接地系统施工等”）三、分包范围及工作内容（一）分包范围甲方与建设单位签订的《XX电力工程总包合同》中约定的______部分（需明确具体分部/分项工程，如“土建施工、电气设备安装调试、现场辅助工程”）。（二）具体工作内容（可列表细化）1.土建工程：地基处理（CFG桩、褥垫层）、主体结构施工（框架柱、梁、板）、墙体砌筑、地面抹灰、防水工程（屋面、卫生间）、门窗安装等；2.电气工程：变压器安装（本体就位、接线、试验）、开关柜安装（柜体固定、母线连接、二次接线）、电缆敷设（电缆沟开挖、电缆铺设、终端头制作）、接地系统施工（接地极埋设、接地干线连接、电阻测试）、照明系统安装等；3.辅助工程：现场材料搬运（从甲方指定仓库运至施工地点）、施工垃圾清理（每日下班前清理至甲方指定垃圾点）、临时设施搭建（乙方自用临时宿舍、仓库，需符合甲方现场管理规定）；4.其他：配合甲方及监理单位进行质量验收（提供施工记录、检验报告等资料）、参与工程竣工验收（整改验收中提出的问题）、提交竣工资料（符合归档要求）。四、工期要求（一）开工日期以甲方发出的《开工通知书》为准（需明确通知书的送达方式，如“书面送达或电子邮件发送”）。（二）竣工日期自开工日期起______日历天内完成（需明确日历天是否包含节假日，如“包含法定节假日及周末”）。（三）工期延误1.因乙方原因导致工期延误的，每延误1天，乙方应向甲方支付合同价款万分之______的违约金（建议不超过万分之五，且累计不超过合同价款的10%）；2.因甲方原因（如未按时提供施工场地、图纸延误、工程款支付延误）导致工期延误的，工期相应顺延，甲方不承担违约金；3.因不可抗力（如地震、洪水、政府强制停工）导致工期延误的，双方互不承担责任，工期顺延（需明确不可抗力的范围及证明材料，如“政府部门出具的停工通知、气象部门的灾害预警”）。五、质量标准及验收（一）质量标准1.符合国家现行电力工程施工质量验收标准，如《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB____）、《电力建设工程施工质量验收及评价规程》（DL/T5210系列）、《电力安全工作规程》（DL/T____）；2.符合甲方与建设单位签订的总包合同中约定的质量目标（如“达到国家优质工程奖标准”）；3.符合乙方与甲方签订的《质量保证协议》（作为本合同附件）中的具体要求。（二）验收程序1.自检：乙方完成每道工序后，应进行自检，填写《施工自检记录》，并由乙方项目经理签字确认；2.报验：乙方自检合格后，向甲方提交《工程报验单》及相关资料（施工记录、检验报告、材料合格证等），甲方应在______小时内组织验收（如“24小时”）；3.监理验收：甲方验收合格后，由甲方提交监理单位进行验收，监理单位提出的整改意见，乙方应在______小时内完成整改（如“48小时”）；4.竣工验收：工程全部完成后，乙方应向甲方提交《竣工报告》及完整的竣工资料（需明确资料清单，如“施工组织设计、施工记录、检验报告、竣工图、变更签证、质量保证书”），甲方应在______天内组织建设单位、监理单位进行竣工验收（如“15天”）。（三）质量保修1.质保期：自工程竣工验收合格之日起______年（建议电力工程质保期为2年，具体以总包合同约定为准）；2.质保责任：在质保期内，因乙方施工质量问题导致的工程缺陷，乙方应在接到甲方通知后______小时内到达现场整改（如“24小时”），整改费用由乙方承担；若乙方未按时整改，甲方有权委托第三方整改，费用从质保金中扣除；3.质保金：甲方从应付乙方的竣工结算款中预留______%作为质保金（建议5%），质保期满后无质量问题的，甲方在______天内退还质保金（如“30天”，不计利息）。六、合同价款及支付方式（一）合同价款1.合同类型：本合同为______合同（固定总价/固定单价/可调价格，需明确）；固定总价：合同总价不因工程量增减、材料价格波动等因素调整（除非发生设计变更）；固定单价：按双方约定的分项工程单价乘以实际完成工程量计算总价（单价不变，工程量按实结算）；可调价格：合同总价根据材料价格波动、设计变更等因素调整（需明确调整范围及计算方式）。2.合同总价：人民币______元（大写：______）（需明确是否包含增值税，如“含13%增值税”）；3.单价组成（仅固定单价合同适用）：列表说明分项工程单价（如“地基处理：XX元/立方米，变压器安装：XX元/台”）。（二）支付方式1.预付款：合同签订后______天内，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款（建议不超过30%，需明确预付款的抵扣方式，如“从第二次进度款开始，每次抵扣预付款的20%，直至抵扣完毕”）；2.进度款：（1）乙方每月______日前提交上月完成工作量报表（如“25日”），报表需附施工记录、监理签字的验收单等证明材料；（2）甲方在______天内审核完毕（如“10天”），审核通过后支付乙方上月完成工作量的______%（建议80%-90%）；3.竣工结算款：（1）工程竣工验收合格后______天内，乙方提交竣工结算资料（如“30天”）；（2）甲方在______天内审核完毕（如“60天”），审核通过后支付至合同总价的______%（如“95%”），预留______%作为质保金（如“5%”）；4.质保金返还：质保期满后______天内，甲方退还质保金（如“30天”）；5.支付方式：银行转账（需明确乙方的银行账户信息，如“账户名称：______，开户行：______，账号：______”）。七、双方责任与义务（一）甲方责任1.提供资料：开工前______天向乙方提供施工图纸______套（如“2套”）、地质勘察报告______份（如“1份”）、《总包合同》节选（涉及分包范围的部分）；2.提供场地：开工前______天向乙方移交施工场地（需明确场地的平整程度，如“场地已平整至±0.00标高，无障碍物”），并提供施工用水、用电接口（需明确接口位置及容量，如“现场东北角提供100mm管径自来水接口，西北角提供380V/100kW电源接口”）；3.协调配合：协调乙方与其他分包单位（如消防工程分包、弱电工程分包）的工作，避免交叉作业冲突；定期召开工程例会（如每周一次），解决施工中的问题；4.进度款支付：按本合同第六条约定及时支付工程款；5.质量验收：及时组织乙方进行质量验收，协调监理单位进行验收，反馈验收意见。（二）乙方责任1.资质与人员：具备电力工程施工______资质（如“电力工程施工总承包三级”），并向甲方提交资质证书、项目经理证书、技术负责人职称证书、专职安全员证书等复印件（加盖公章）；项目经理需常驻现场（每月不少于25天），如需更换需经甲方同意；2.施工方案：开工前______天向甲方提交《施工组织设计》（如“7天”），包括施工进度计划、质量保证措施、安全保证措施、劳动力计划、材料设备计划等，经甲方审核同意后实施；3.施工管理：严格按施工图纸、国家规范、甲方要求进行施工，不得擅自变更设计（如需变更，需经甲方书面同意）；如需使用甲方提供的材料、设备，需妥善保管，如有损坏应照价赔偿；4.安全管理：遵守《电力安全工作规程》（DL/T____），建立安全管理体系，配备专职安全员（每______名施工人员配备1名安全员，如“50名”），对施工人员进行安全教育和培训（每月至少1次），提交安全培训记录给甲方；5.现场管理：遵守甲方现场管理规定（如《XX电力工程现场管理办法》），保持施工场地整洁，不得损坏甲方或建设单位的财产（如损坏现场围墙，应照价赔偿）；6.不得转包：不得将分包工程转包或违法分包给第三方（如需分包，需经甲方书面同意，且分包单位具备相应资质）。八、安全管理（一）安全目标杜绝重伤及以上安全事故，轻伤事故率控制在______‰以内（如“1‰”）。（二）乙方安全责任1.安全体系：建立健全安全管理制度，制定《安全施工方案》，明确项目经理为第一安全责任人，配备专职安全员（持C类安全考核证书）；2.安全教育：施工人员进场前必须进行三级安全教育（公司级、项目级、班组级），考核合格后方可上岗；特种作业人员（如电工、焊工、架子工）必须持有效特种作业操作证上岗；3.安全防护：为施工人员配备合格的安全防护用品（如安全帽、安全带、绝缘手套、防滑鞋），定期检查防护用品的有效性（如每月检查一次）；4.安全检查：每日开工前进行安全交底（由班组长负责，填写《安全交底记录》），每周进行一次全面安全检查（由项目经理负责，填写《安全检查记录》），发现安全隐患及时整改（整改期限不超过______小时，如“24小时”）；5.事故处理：发生安全事故后，乙方应立即采取措施抢救伤员、防止事故扩大，并在______小时内报告甲方（如“1小时”）；同时，配合甲方及有关部门进行事故调查（提供事故现场照片、施工记录、安全交底记录等资料）；6.责任承担：因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任（包括伤员医疗费用、财产损失赔偿、政府部门罚款、甲方被建设单位罚款等）；因甲方原因造成的安全事故，由甲方承担责任。（三）甲方安全监督1.甲方有权对乙方的安全工作进行检查（如每日现场巡查、每周安全例会），发现安全隐患有权要求乙方立即整改；2.乙方拒不整改或整改不力的，甲方有权暂停乙方施工，直至隐患消除；暂停施工期间，乙方应承担窝工损失；3.因乙方安全问题导致甲方被建设单位罚款的，甲方有权向乙方追偿（罚款金额从应付工程款中扣除）。九、合同变更与解除（一）合同变更1.变更条件：本合同履行过程中，如需变更分包范围、工期、质量标准、合同价款等内容，双方应协商一致，签订《补充协议》（作为本合同的组成部分）；2.变更程序：乙方提出变更申请→甲方审核→甲方与建设单位协商（如需）→双方签订补充协议；3.变更价款：因变更导致工程量增减的，按本合同第六条约定的价款调整方式计算变更价款。（二）合同解除1.乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同：（1）未按本合同第三条约定完成分包工作内容，经甲方催告后______天内仍未完成（如“15天”）；（2）施工质量不符合本合同第五条约定的质量标准，经整改______次仍未合格（如“2次”）；（3）将分包工程转包或违法分包给第三方；（4）因乙方原因导致安全事故，造成重大人员伤亡或财产损失（如“死亡1人及以上，或直接经济损失超过100万元”）；（5）未按本合同第七条约定提交竣工资料，经甲方催告后______天内仍未提交（如“10天”）。2.甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同：（1）未按本合同第六条约定支付工程款，经乙方催告后______天内仍未支付（如“30天”）；（2）未按本合同第七条约定提供施工图纸、场地，经乙方催告后______天内仍未提供（如“15天”）；（3）因甲方原因导致工程无法继续施工（如建设单位终止总包合同）。3.合同解除后的处理：（1）双方应立即停止履行合同；（2）乙方应在______天内撤离施工场地（如“10天”），并将施工图纸、材料、设备等交还甲方（如有损坏，应照价赔偿）；（3）甲方应在______天内对乙方已完成的工作量进行验收（如“15天”），验收合格后，按本合同第六条约定支付已完成工作量的价款；（4）因乙方原因导致合同解除的，乙方应向甲方支付合同价款______%的违约金（如“10%”），并赔偿甲方因此造成的损失（如建设单位的罚款、其他分包单位的窝工损失、重新寻找分包单位的费用）；（5）因甲方原因导致合同解除的，甲方应向乙方支付已完成工作量的价款，并赔偿乙方因此造成的损失（如材料积压损失、人员窝工损失、临时设施搭建费用）。十、违约责任（一）甲方违约责任1.未按本合同第六条约定支付工程款的，每逾期1天，甲方应向乙方支付逾期部分价款万分之______的利息（如“万分之三”）；2.未按本合同第七条约定提供施工图纸、场地的，每逾期1天，甲方应向乙方支付合同价款万分之______的违约金（如“万分之二”），并顺延工期；3.因甲方原因导致工程质量不合格的，甲方应承担整改费用，并赔偿乙方因此造成的损失（如窝工损失、材料浪费损失）。（二）乙方违约责任1.未按本合同第四条约定完成工期的，每延误1天，乙方应向甲方支付合同价款万分之______的违约金（如“万分之三”），累计不超过合同价款的10%；2.施工质量不符合本合同第五条约定的质量标准的，乙方应承担整改费用（包括材料费用、人工费用），并向甲方支付合同价款______%的违约金（如“5%”）；如因质量问题导致甲方被建设单位罚款的，乙方应承担罚款金额；3.未按本合同第七条约定提交竣工资料的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同价款万分之______的违约金（如“万分之二”）；4.违反本合同第八条约定的安全管理规定，导致安全事故的，乙方应承担全部责任（如本合同第八条约定）；5.将分包工程转包或违法分包的，乙方应向甲方支付合同价款______%的违约金（如“10%”），甲方有权解除合同。十一、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，按下列第______种方式解决：1.向______人民法院起诉（需明确管辖法院，如“工程所在地有管辖权的人民法院”）；2.提交______仲裁委员会仲裁（需明确仲裁委员会名称，如“北京仲裁委员会”）。