施工合同无效后工程价格

施工合同无效后工程价格

合同编号:__________甲方(发包人):______________________住所:______________________法定代表人(或负责人):______________________联系方式:______________________统一社会信用代码:______________________（自然人填写身份证号:______________________）乙方(承包人):______________________住所:______________________法定代表人(或负责人):______________________联系方式:______________________统一社会信用代码:______________________（自然人填写身份证号:______________________）鉴于甲乙双方就______(工程名称)施工合同无效后的工程价格结算事宜,经平等协商一致,达成如下协议,共同遵守:一、工程概况1.工程名称:______________________2.工程地点:______________________3.工程范围:______________________（如施工图所示土建、安装工程等）二、工程验收情况1.原工程于______年______月______日完成施工,甲方验收结论:□合格□不合格(不合格需填写以下内容)。2.若验收不合格,乙方于______年______月______日完成修复,甲方重新验收结论：□合格□不合格。三、工程价格结算1.结算依据:参照原施工合同约定的______(计价方式:固定总价/固定单价/成本加酬金等);原合同未明确或有争议的,共同委托______(资质机构)审计/鉴定,结论作为结算依据。2.结算价款：经确认,总价款为人民币______元(大写：______),其中包含______(分项：人工费/材料费/机械费等)。3.支付方式:(1)甲方于______年______月______日前支付______%(______元);______年______月______日前支付至______%;剩余______%作为质量保证金,待______(质保期:如1年)届满无质量问题后______日内支付。（2）逾期支付的,自逾期之日起按______（利率：如LPR）支付利息。四、权利义务1.甲方:有权审核结算资料(异议需在______日内书面提出);按约支付价款;配合结算手续。2.乙方:提交完整真实的结算资料（施工记录、验收报告、签证单等）；配合审核/鉴定工作。五、争议解决协商不成的,按下列第______种方式解决:1.提交______仲裁委员会仲裁(明确仲裁规则);2.向______人民法院起诉（明确管辖法院:如工程所在地）。六、其他1.本协议自双方签字(盖章)之日起生效。2.补充协议与本协议具有同等效力。3.本协议一式______份,甲乙双方各执______份。甲方(盖章):______________________法定代表人(或负责人)签字:______________________日期:______年______月______日乙方(盖章):________