电力工程施工合同书范本

合同编号：__________签订地点：__________签订时间：______年____月____日发包人（甲方）：______________________地址：__________________________________法定代表人：____________________________联系方式：______________________________承包人（乙方）：______________________地址：__________________________________法定代表人：____________________________联系方式：______________________________资质等级：______________________________（需符合电力工程施工总承包/专业承包相应资质要求）营业执照注册号：________________________安全生产许可证号：______________________一、工程概况1.工程名称：__________________________（如：XXkVXX变电站新建工程、XXkVXX线路改造工程）2.工程地点：__________________________（具体到区县、乡镇/街道）3.工程规模：__________________________（如：主变容量XX（单位：MVA）、线路长度XX（单位：km）、电缆敷设长度XX（单位：km））4.工程内容：__________________________（简要描述工程核心目标，如“新建XXkV变电站1座，包含土建施工、电气设备安装及系统调试”）二、施工范围及工作内容乙方负责完成本工程以下施工范围及工作内容（具体以双方确认的《施工图纸》《工程量清单》及《技术规范》为准）：1.土建工程：__________________________（如：变电站主控楼、继电器室、电缆沟等土建施工；线路杆塔基础开挖及浇筑）；2.安装工程：__________________________（如：变压器、断路器、隔离开关、互感器等电气设备安装；电缆敷设、终端制作及连接；架空线路杆塔组立、导线架设）；3.调试工程：__________________________（如：电气设备单体调试、系统联调、继电保护定值整定及传动试验、自动化系统调试）；4.其他工作：__________________________（如：施工场地清理、临时设施搭建及拆除、配合甲方完成工程验收及移交）。三、工期要求1.开工日期：______年____月____日（以甲方发出的《开工通知书》确定的日期为准）；2.竣工日期：______年____月____日；3.总工期：______日历天（含法定节假日）；4.工期顺延：因以下非乙方原因导致工期延误的，乙方应在事件发生后3日内提交工期顺延申请，经甲方书面确认后，工期相应顺延：（1）甲方未按合同约定提供施工场地、施工图纸或其他必要条件；（2）甲方未按时支付工程款项导致停工；（3）不可抗力（如地震、洪水、台风等自然灾害，或政府行为导致的强制停工）；（4）甲方提出的设计变更或工程量增加（需经双方确认变更范围及工期影响）；（5）其他非乙方原因导致的工期延误（需经双方书面确认）。四、质量标准及验收（一）质量标准本工程施工质量应符合以下要求：1.国家现行标准：《电力工程施工质量验收及评定规程》（DL/T5210）、《电气装置安装工程施工及验收标准》（GB____）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB____）；2.行业规范：《电力安全工作规程》（DL/T408/409）、《电力建设安全工作规程》（DL5009）；3.甲方提供的《施工图纸》《技术规范》及双方确认的其他要求；4.工程质量等级：合格（若需更高等级，如“优良”，可在此明确）。（二）验收程序1.中间验收：（1）隐蔽工程（如电缆沟回填、杆塔基础混凝土浇筑）或关键工序（如变压器吊芯检查、继电保护调试）施工前，乙方应提前2日书面通知甲方及监理单位（若有）进行验收；（2）甲方应在收到通知后24小时内组织验收，验收合格后签署《中间验收记录》，乙方方可进行后续施工；（3）验收不合格的，乙方应在1日内整改完毕并重新申请验收，整改费用由乙方承担。2.竣工验收：（1）工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料（包括施工记录、检验报告、竣工图纸、设备合格证等，具体清单见附件）；（2）甲方应在收到竣工资料后7日内组织竣工验收（参与方包括甲方、乙方、设计单位、监理单位及电力监管部门（若需））；（3）验收合格的，双方签署《工程竣工验收报告》，工程正式移交甲方；（4）验收不合格的，乙方应在3日内整改完毕并重新申请验收，整改费用由乙方承担；若整改后仍不合格，甲方有权拒绝验收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。（三）质量保修1.本工程质量保修期为2年（或根据行业规定调整），自竣工验收合格之日起计算；2.保修期内，乙方对工程质量问题负责免费维修（包括材料费、人工费）；3.因甲方使用不当或不可抗力导致的工程质量问题，乙方可提供有偿维修服务，费用由甲方承担；4.保修期届满后，乙方应向甲方提交《质量保修终止报告》，甲方确认无质量问题后，退还质量保证金（详见“五、合同价款及支付方式”）。五、合同价款及支付方式（一）合同总价本合同总价为人民币__________元（大写：____________________），此价格为固定总价（或“可调总价”，根据实际情况选择），包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金（增值税）及其他相关费用（如临时设施费、安全文明施工费）。（二）支付方式1.预付款：合同签订后5日内，甲方支付合同总价的10%（或双方协商比例）作为预付款，即人民币__________元；2.进度款：（1）乙方每月25日前向甲方提交《当月完成工程量报告》及相关证明材料（如施工记录、检验报告）；（2）甲方应在收到报告后3日内审核确认，支付当月完成工程量的80%（或双方协商比例）；3.竣工款：工程竣工验收合格后7日内，甲方支付至合同总价的95%；4.质保金：剩余合同总价的5%作为质量保证金，在质量保修期届满且无质量问题后7日内一次性支付（不计利息）。（三）价款调整若发生以下情况，合同价款可相应调整（需签订补充协议确认）：1.甲方提出的设计变更或工程量增加（需经双方确认变更范围及价款影响）；2.国家或地方政策调整导致材料价格或人工费用大幅变动（如钢材、电缆价格上涨超过10%）；3.双方协商一致的其他情况（如工程范围扩大、技术标准提高）。六、双方责任（一）甲方责任1.提供施工条件：开工前3日向乙方提供施工场地（平整、无障碍物）及相关资料（如地质勘察报告、施工图纸、地下管线分布图）；2.协调周边关系：负责解决施工过程中涉及的土地征用、管线迁移、村民纠纷等问题，确保施工顺利进行；3.支付工程款项：按合同约定及时支付工程款项，若逾期支付，应承担逾期利息（详见“七、违约责任”）；4.组织技术交底：开工前2日组织设计单位、监理单位（若有）及乙方进行图纸会审和技术交底，明确施工要求；5.组织验收：及时组织中间验收和竣工验收，收到乙方竣工资料后7日内完成验收；6.其他责任：配合乙方办理施工所需的相关手续（如施工许可证、电力监管部门备案）。（二）乙方责任1.确保施工质量：严格按照施工图纸、技术规范及合同约定进行施工，建立健全质量保证体系（如“三检制”：自检、互检、专检），确保工程质量达到合格标准；2.遵守安全规范：遵守《电力安全工作规程》（DL/T408/409）及《电力建设安全工作规程》（DL5009），建立安全生产管理制度，落实安全防护措施（如佩戴安全帽、设置警示标志），确保施工安全；3.保证施工工期：制定详细的施工进度计划，每周向甲方提交《施工进度报告》，若发现工期延误，应及时采取措施补救；4.提交竣工资料：工程竣工后3日内向甲方提交完整的竣工资料（具体清单见附件），包括施工记录、检验报告、竣工图纸、设备合格证等；5.成品保护：负责工程竣工验收前的成品保护工作（如覆盖电缆、包裹设备），因乙方原因导致成品损坏的，乙方应负责修复或赔偿；6.承担安全责任：施工过程中因乙方原因造成的人员伤亡、财产损失及第三方责任，由乙方承担全部责任；7.其他责任：配合甲方及监理单位（若有）的检查监督，及时整改发现的问题；施工结束后，清理施工场地（做到“工完料清”）。七、违约责任1.甲方逾期支付款项：甲方未按合同约定支付工程款项的，每逾期一日，应按未支付金额的0.5‰（或双方协商比例）向乙方支付逾期利息；逾期超过10日的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误由甲方承担。2.乙方逾期竣工：乙方未按合同约定的工期竣工的，每逾期一日，应按合同总价的0.5‰（或双方协商比例）向甲方支付逾期违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此造成的损失（如延误送电的电费损失）。3.乙方施工质量不合格：乙方施工质量不符合合同约定或国家规范要求的，应负责无偿修复或重新施工；若修复后仍不符合要求，甲方有权拒绝验收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失（如设备损坏的维修费用、延误工期的损失）。4.一方违约导致合同解除：若一方严重违约（如甲方逾期支付款项超过30日、乙方施工质量不合格且拒绝整改），另一方有权解除合同，违约方应赔偿对方因此造成的损失。八、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉（或“提交XX仲裁委员会仲裁”，选择其一）。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。（二）合同变更本合同的变更或补充须经双方协商一致，签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。（三）不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行的，双方互不承担责任；不可抗力消失后，双方应继续履行合同（若无法继续履行，可协商解除合同）。（四）保密双方应对本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（如甲方的电力系统规划、乙方的施工技术）、技术资料（如施工图纸、调试方案）予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。（五）通知方式本合同项下的通知应以书面形式（包括传真、电子邮件、快递）送达对方，送达地址以本合同约定的地址为准；若地址变更，应提前3日书面通知对方。（六）合同附件本合同的附件包括：1.《施工图纸》及设计说明；2.《工程量清单》；3.《技术规范及要求》；4.《开工通知书》（格式）；5.《工程竣工验收报告》（格式）；6.《质量保修书》（格式）。十、合同份数本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份，具有同等法律效力。发包人（甲方）：______________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：________________（签字）______年____月____日承包人（乙方）：____________