空调设计施工合同范本_第1页
空调设计施工合同范本_第2页
空调设计施工合同范本_第3页
空调设计施工合同范本_第4页
空调设计施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

空调设计施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方名称:XX房地产开发有限公司。

甲方地址:XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人:张三。

甲方联系方式

甲方是一家合法注册的房地产开发企业,拥有丰富的房地产项目开发经验。甲方拟投资建设XX商业综合体项目,该项目位于XX市核心商业区,总建筑面积约XX万平方米,计划分多期开发。为确保项目建成后能够满足市场需求,提升商业价值,甲方计划对项目内的空调系统进行设计及施工,以提供高效、节能、舒适的空调环境。甲方通过市场调研及招标程序,最终选定乙方作为本项目的空调设计及施工服务提供方,双方基于平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成本合同,以资共同遵守。

甲方在本合同项下的主要需求包括:

(1)完成XX商业综合体项目空调系统的设计方案,包括但不限于冷热源系统、末端设备选型、气流设计、自控系统设计等,确保设计方案符合国家相关技术标准和甲方对项目功能、性能的要求;

(2)按照设计方案完成空调系统的施工安装工作,包括设备采购、现场施工、系统调试及验收,确保空调系统运行稳定、节能高效;

(3)提供完善的售后服务,包括设备保修、技术支持等,确保空调系统长期稳定运行。

甲方有权对乙方的设计方案及施工质量进行监督和验收,并有权要求乙方根据实际情况对设计方案进行调整优化,以提升空调系统的综合性能。甲方需按照合同约定向乙方支付设计费及施工费用,并配合乙方完成相关施工条件准备工作。

乙方在合同项下的主要义务包括:

(1)根据甲方的需求及项目实际情况,编制科学合理的空调设计方案,并提交甲方审核;

(2)在甲方确认设计方案后,按照设计方案及国家相关标准完成空调系统的施工安装工作,确保施工质量符合合同要求;

(3)负责空调系统的调试及验收工作,确保系统运行稳定、达到设计效果;

(4)提供为期XX年的保修服务,并在保修期外提供有偿维修服务。

乙方需严格按照合同约定履行义务,确保设计方案及施工质量满足甲方要求,并配合甲方完成相关验收及结算工作。乙方有权要求甲方按照合同约定支付设计费及施工费用,并有权在施工过程中因甲方原因导致的延误或额外成本获得相应补偿。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方名称:XX空调工程有限公司。

乙方地址:XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人:李四。

乙方联系方式

乙方是一家专业从事空调系统设计及施工的企业,拥有丰富的项目经验及专业技术团队。乙方具备国家认证的暖通工程施工资质,曾参与多个大型商业综合体、写字楼、酒店等项目的空调系统设计及施工,积累了丰富的技术积累及项目管理经验。乙方通过市场竞标及综合评估,最终被甲方选中作为本项目的空调设计及施工服务提供方,双方基于平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成本合同,以资共同遵守。

乙方在本合同项下的主要义务包括:

(1)根据甲方的需求及项目实际情况,编制科学合理的空调设计方案,并提交甲方审核;

(2)在甲方确认设计方案后,按照设计方案及国家相关标准完成空调系统的施工安装工作,确保施工质量符合合同要求;

(3)负责空调系统的调试及验收工作,确保系统运行稳定、达到设计效果;

(4)提供为期XX年的保修服务,并在保修期外提供有偿维修服务。

乙方需严格按照合同约定履行义务,确保设计方案及施工质量满足甲方要求,并配合甲方完成相关验收及结算工作。乙方有权要求甲方按照合同约定支付设计费及施工费用,并有权在施工过程中因甲方原因导致的延误或额外成本获得相应补偿。

甲方在本合同项下的主要权利包括:

(1)对乙方的设计方案及施工质量进行监督和验收,并有权要求乙方根据实际情况对设计方案进行调整优化,以提升空调系统的综合性能;

(2)按照合同约定向乙方支付设计费及施工费用,并配合乙方完成相关施工条件准备工作;

(3)在乙方施工过程中,如发现设计方案或施工质量存在问题,有权要求乙方及时整改,并有权追究乙方的违约责任。

甲方需按照合同约定向乙方支付设计费及施工费用,并配合乙方完成相关施工条件准备工作。甲方有权对乙方的设计方案及施工质量进行监督和验收,并有权要求乙方根据实际情况对设计方案进行调整优化,以提升空调系统的综合性能。甲方在施工过程中如需变更设计方案或增加工程量,应提前书面通知乙方,并经乙方同意后办理变更手续。

双方在本合同项下的合作背景及前提条件如下:

(1)甲方计划投资建设XX商业综合体项目,该项目位于XX市核心商业区,总建筑面积约XX万平方米,计划分多期开发。为确保项目建成后能够满足市场需求,提升商业价值,甲方计划对项目内的空调系统进行设计及施工,以提供高效、节能、舒适的空调环境;

(2)甲方通过市场调研及招标程序,最终选定乙方作为本项目的空调设计及施工服务提供方。乙方具备国家认证的暖通工程施工资质,拥有丰富的项目经验及专业技术团队,能够满足甲方对空调系统设计及施工的要求;

(3)双方基于平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成本合同,以资共同遵守。

本合同项下的当事人信息及合同简介与整个合同范本具有紧密关联性,是后续条款制定的基础。甲方作为项目投资方及委托方,有权对设计方案及施工质量进行监督和验收,并需按照合同约定支付设计费及施工费用;乙方作为设计及施工服务提供方,需严格按照合同约定履行义务,确保设计方案及施工质量满足甲方要求,并有权要求甲方按照合同约定支付设计费及施工费用。双方在本合同项下的权利义务及合作背景均与整个合同范本的后续条款具有直接关联,是合同顺利履行的重要前提。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX商业综合体项目空调系统设计及施工中的权利与义务,确保乙方根据甲方需求完成空调系统的设计、施工、调试及售后服务工作,最终实现项目内空调系统高效、节能、舒适的目标。本合同范围包括但不限于以下内容:

(1)空调系统的方案设计,包括冷热源系统选型、末端设备配置、气流设计、自控系统设计等;

(2)空调系统所需设备的采购、运输及现场安装;

(3)空调系统的调试及性能测试,确保系统运行达到设计效果;

(4)提供为期XX年的保修服务,并在保修期外提供有偿维修服务;

(5)配合甲方完成相关验收及结算工作。

本合同范围涵盖空调系统的设计、采购、施工、调试、验收、保修等全过程,双方应严格按照合同约定履行各自义务,确保项目顺利实施。

第二条定义

在本合同中,下列术语具有以下含义:

(1)设计方案:指乙方根据甲方需求及项目实际情况编制的空调系统设计文件,包括但不限于设计说明、设备清单、施工图纸等;

(2)施工图纸:指乙方根据设计方案编制的详细施工图纸,包括设备布置图、管道系统图、电气控制图等;

(3)设备:指本合同项下空调系统所需的所有设备,包括冷水机组、冷却塔、水泵、风机盘管、空调箱等;

(4)调试:指乙方对安装完成的空调系统进行测试及优化,确保系统运行稳定、达到设计效果;

(5)验收:指甲方对乙方完成的空调系统进行检验及确认,确认系统符合合同要求;

(6)保修期:指乙方对空调系统提供保修服务的期限,自验收合格之日起计算;

(7)不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

(1)甲方有权对乙方提交的设计方案进行审核,并提出修改意见。乙方应根据甲方的合理意见对设计方案进行调整,直至甲方确认。甲方对设计方案的确认不表明其对设计方案的所有细节均无异议,甲方仍保留对设计方案是否符合项目需求及国家相关标准的监督权。

(2)甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。甲方有权要求乙方及时整改施工中发现的问题,并有权对乙方的施工人员进行管理和监督。

(3)甲方应按照合同约定向乙方支付设计费及施工费用。甲方应在收到乙方提交的发票后XX日内完成支付。甲方逾期支付应向乙方支付逾期付款利息,利率为同期银行贷款利率的XX倍。

(4)甲方应配合乙方完成相关施工条件准备工作,包括提供施工场地、完成施工所需的道路及水电接入等。甲方未按时完成准备工作导致乙方无法施工的,乙方应及时通知甲方,甲方应在收到通知后XX日内完成准备工作。甲方逾期完成准备工作导致乙方延误工期,甲方应向乙方支付延误工期补偿费,补偿标准为XX元/天。

(5)甲方有权要求乙方在施工过程中提供相关的技术资料及施工记录。乙方应按照甲方的合理要求提供相关资料,并提供真实、准确、完整的信息。

(6)甲方在施工过程中如需变更设计方案或增加工程量,应提前书面通知乙方,并经乙方同意后办理变更手续。甲方应承担因变更设计方案或增加工程量导致的额外费用。

(7)甲方有权要求乙方在项目竣工后提供完整的竣工资料,包括设计文件、施工图纸、设备清单、测试报告等。乙方应在验收合格后XX日内将竣工资料提交给甲方。

(8)甲方应配合乙方完成空调系统的验收工作。验收合格后,双方应签署验收报告。甲方未按时完成验收导致乙方无法进行后续工作的,甲方应向乙方支付延误工期补偿费,补偿标准为XX元/天。

2.乙方的权力和义务

(1)乙方应根据甲方需求及项目实际情况编制科学合理的空调设计方案,并提交甲方审核。乙方应在收到甲方修改意见后XX日内完成设计方案调整,并再次提交甲方审核。乙方应根据甲方确认的设计方案进行施工,并确保施工质量符合合同要求及国家相关标准。

(2)乙方应严格按照设计方案及施工图纸进行施工,确保施工质量符合合同要求及国家相关标准。乙方应配备专业的施工人员及设备,并严格按照施工规范进行施工。乙方应自行承担施工过程中产生的所有费用,包括人工费、材料费、设备费、运输费等。

(3)乙方应按时完成空调系统的施工安装工作,并确保系统运行稳定、达到设计效果。乙方应在施工过程中及时解决施工中发现的问题,并确保施工进度符合合同要求。乙方应自行承担因施工延误导致的所有损失。

(4)乙方应负责空调系统的调试及性能测试,确保系统运行稳定、达到设计效果。乙方应在调试完成后提交调试报告给甲方,并配合甲方完成验收工作。乙方应确保调试后的空调系统性能达到合同要求,并能够满足项目使用需求。

(5)乙方应提供为期XX年的保修服务,并在保修期外提供有偿维修服务。乙方应在保修期内及时解决甲方提出的维修请求,并确保维修质量符合合同要求。乙方应自行承担保修过程中产生的所有费用,包括人工费、材料费等。

(6)乙方应配合甲方完成相关验收及结算工作。乙方应在验收合格后XX日内提交结算报告给甲方,并配合甲方完成结算工作。乙方应确保结算报告的真实性、准确性、完整性,并按照甲方要求提供相关资料。

(7)乙方应在施工过程中遵守国家相关法律法规及安全规范,确保施工安全。乙方应自行承担施工过程中产生的所有安全责任,并确保施工人员的安全。乙方应自行承担因施工安全问题导致的所有损失。

(8)乙方应保守甲方商业秘密,不得将甲方提供的任何资料泄露给任何第三方。乙方应自行承担因泄露商业秘密导致的所有损失。

(9)乙方应按照合同约定向甲方支付设计费及施工费用。乙方应在收到甲方支付的设计费及施工费用后,按照合同约定向甲方支付相关款项。乙方逾期支付应向甲方支付逾期付款利息,利率为同期银行贷款利率的XX倍。

(10)乙方应在项目竣工后提交完整的竣工资料给甲方,包括设计文件、施工图纸、设备清单、测试报告等。乙方应确保竣工资料的真实性、准确性、完整性,并按照甲方要求提供相关资料。

(11)乙方应配合甲方完成空调系统的验收工作。验收合格后,双方应签署验收报告。乙方未按时完成验收导致甲方无法进行后续工作的,乙方应向甲方支付延误工期补偿费,补偿标准为XX元/天。

(12)乙方应自行承担因自身原因导致的任何违约责任。乙方应确保按照合同约定履行义务,并自行承担因违约导致的所有损失。

(13)乙方应配合甲方完成相关技术支持工作。乙方应在甲方需要时提供相关技术支持,并确保技术支持的及时性、有效性。

(14)乙方应自行承担因不可抗力导致的任何损失。乙方应在不可抗力发生后及时通知甲方,并采取措施减少损失。乙方应自行承担因不可抗力导致的任何延误或额外成本。

(15)乙方应按照合同约定提供售后服务,包括设备保修、技术支持等。乙方应确保售后服务的质量,并能够满足甲方的需求。乙方应自行承担售后服务过程中产生的所有费用,包括人工费、材料费等。

第四条价格与支付条件

本合同项下的空调设计及施工总费用为人民币(大写)XX拾XX万XX仟XX佰XX拾XX元整(小写)¥XX,XXX,XXX.XX元。该价格包含乙方为完成本合同项下设计及施工义务所发生的一切费用,包括但不限于设计费、设备费(含主设备、辅设备及末端设备)、材料费、人工费、运输费、安装费、调试费、税费、管理等。

付款方式采用分期支付方式:

(1)合同签订生效后XX日内,甲方向乙方支付合同总价的XX%,即人民币(大写)XX拾XX万XX仟XX佰XX拾XX元整(小写)¥XX,XXX,XXX.XX元,作为预付款;

(2)乙方完成设计方案并经甲方审核确认后XX日内,甲方向乙方支付合同总价的XX%,即人民币(大写)XX拾XX万XX仟XX佰XX拾XX元整(小写)¥XX,XXX,XXX.XX元;

(3)乙方完成所有设备采购并运抵施工现场后XX日内,甲方向乙方支付合同总价的XX%,即人民币(大写)XX拾XX万XX仟XX佰XX拾XX元整(小写)¥XX,XXX,XXX.XX元;

(4)乙方完成全部施工安装工作并经甲方初步验收合格后XX日内,甲方向乙方支付合同总价的XX%,即人民币(大写)XX拾XX万XX仟XX佰XX拾XX元整(小写)¥XX,XXX,XXX.XX元;

(5)乙方完成系统调试并经甲方最终验收合格后XX日内,甲方向乙方支付合同总价的XX%,即人民币(大写)XX拾XX万XX仟XX佰XX拾XX元整(小写)¥XX,XXX,XXX.XX元。

甲方应将款项支付至乙方指定银行账户:

开户行:XX银行XX支行

账户名称:XX空调工程有限公司

账号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

乙方应在收到每期款项后,向甲方提供等额发票。甲方逾期支付任何一期款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金计算方式为逾期付款金额每日万分之五,直至付清为止。若甲方逾期支付超过XX日,乙方有权暂停施工或解除合同,并要求甲方支付已完成工作的相应费用及违约金。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效,至空调系统最终验收合格并完成结算之日终止,有效期为XX年。

乙方应在合同签订后XX日内完成现场踏勘,并提交初步设计方案;甲方应在收到初步设计方案后XX日内完成审核并反馈意见。

乙方应在甲方确认设计方案后XX日内完成施工图设计,并提交甲方审核;甲方应在收到施工图设计后XX日内完成审核并反馈意见。

乙方应在施工图设计审核完成后XX日内开始现场施工,并按照合同约定的时间节点完成各阶段工作,包括设备采购、安装、调试等。

乙方应在XX年XX月XX日前完成全部施工安装工作,并通知甲方进行初步验收。

甲方应在收到初步验收通知后XX日内初步验收,并在初步验收合格后XX日内通知乙方进行最终调试。

乙方应在收到最终调试通知后XX日内完成系统调试,并通知甲方进行最终验收。

甲方应在收到最终验收通知后XX日内最终验收,并在最终验收合格后XX日内完成结算支付。

如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误,经双方书面确认后,履行期限相应顺延。

第六条违约责任

1.甲方违约责任

(1)甲方未按合同约定支付设计费或施工费用,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额每日万分之五的违约金。逾期付款超过XX日,乙方有权暂停施工或解除合同,并要求甲方支付已完成工作的相应费用及违约金。甲方支付违约金后仍应支付全部合同款项。

(2)甲方未按时提供施工场地、道路、水电接入等施工条件,导致乙方无法按时开工或施工延误,每逾期一日,应向乙方支付合同总价每日万分之五的违约金。甲方支付违约金后仍应履行合同义务。

(3)甲方擅自变更设计方案或增加工程量,应承担由此产生的额外费用,并支付乙方因此造成的损失。乙方有权要求甲方支付变更费用,并有权要求甲方赔偿因变更导致的工期延误损失。

(4)甲方未按时验收或无正当理由拒绝验收,每逾期一日,应向乙方支付合同总价每日万分之五的违约金。甲方支付违约金后仍应履行验收义务。

(5)甲方未按合同约定提供相关资料或配合乙方工作,导致乙方无法正常履行合同,应承担由此产生的损失,并支付乙方因此造成的延误费用。

2.乙方违约责任

(1)乙方未按合同约定提交设计方案或施工图纸,每逾期一日,应向甲方支付合同总价每日万分之五的违约金。逾期超过XX日,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。

(2)乙方设计方案不符合国家相关标准或甲方需求,经甲方指出后仍不修改,甲方有权要求乙方重新设计,并要求乙方赔偿由此造成的损失。

(3)乙方施工质量不符合合同约定或国家相关标准,经甲方指出后仍不整改,甲方有权要求乙方整改,并要求乙方赔偿由此造成的损失。若整改后仍不合格,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。

(4)乙方未按合同约定完成施工安装工作,每逾期一日,应向甲方支付合同总价每日万分之五的违约金。逾期超过XX日,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。

(5)乙方未按合同约定完成系统调试或调试后系统无法正常运行,应负责整改,并承担由此产生的费用。若整改后仍无法正常运行,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。

(6)乙方未按合同约定提供售后服务,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

(7)乙方泄露甲方商业秘密,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。乙方应赔偿甲方全部损失,包括直接损失和间接损失。

(8)乙方施工过程中发生安全事故,应承担全部责任,并赔偿甲方因此造成的损失。乙方应赔偿甲方全部损失,包括直接损失和间接损失。

3.违约金上限

双方同意,任何一方违约金总额不得超过合同总价的XX%。若违约金不足以弥补守约方损失的,守约方有权要求违约方赔偿全部损失。

4.解除合同

(1)甲方有权在乙方出现以下情况时解除合同:乙方破产、解散、被吊销营业执照;乙方未按合同约定履行义务,经甲方催告后XX日内仍未履行;乙方施工质量严重不合格,经甲方指出后仍不整改。

(2)乙方有权在甲方出现以下情况时解除合同:甲方破产、解散、被吊销营业执照;甲方未按合同约定支付设计费或施工费用,经乙方催告后XX日内仍未支付;甲方未按时提供施工条件,导致乙方无法按时开工或施工延误超过XX日。

5.不可抗力

若因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。遭受不可抗力一方应及时通知对方,并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力影响程度,协商调整合同履行期限或解除合同。

6.赔偿责任

双方应赔偿因违约行为给对方造成的直接损失和间接损失。间接损失包括但不限于利润损失、商誉损失等。

7.争议解决优先适用守约方主张

在任何违约情况下,守约方有权要求违约方采取补救措施,并赔偿损失。若违约方未在合理期限内采取补救措施或赔偿损失,守约方有权采取进一步措施,包括但不限于解除合同、提起诉讼等。

本条款与合同其他条款具有同等法律效力,是双方合作的重要保障。双方应严格履行本条款约定,确保合同顺利履行。任何一方违约,均应承担相应的违约责任。

第七条不可抗力

1.定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、火灾、战争、动乱、政府行为(如法律法规变更、政策调整、征收征用等)、流行病疫情等。不可抗力事件应自其发生之日起持续影响合同履行超过XX日,方可被视为对合同履行产生实质性影响。

2.通知义务:任何一方因不可抗力事件而无法或难以履行合同义务时,应在不可抗力事件发生后XX日内,以书面形式通知对方,说明不可抗力事件的发生、影响以及预计持续的时间。通知应包含不可抗力事件的详细情况及相关证明文件(如政府部门公告、新闻报道、事故报告等)。

3.责任免除:因不可抗力事件导致任何一方无法履行或无法完全履行合同义务的,该方不承担违约责任。双方应根据不可抗力事件的影响程度,协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力事件导致的合同解除,双方互不承担赔偿责任。

4.协商处理:发生不可抗力事件后,双方应本着友好协商的原则,积极采取措施减少损失,并根据不可抗力事件的影响,协商调整合同履行期限或解除合同。双方应尽最大努力继续履行合同,直至不可抗力事件消除。

5.不可抗力消除:不可抗力事件消除后,受影响方应及时通知对方,并尽快恢复合同履行。双方应根据不可抗力事件的影响,协商调整合同履行期限或采取其他补救措施。

6.不可抗力声明:任何一方在不可抗力事件发生后XX日内未能提供有效证明文件,则视为其不能证明不可抗力事件的存在或其影响程度,不适用本条关于不可抗力的规定。

7.不可抗力与违约区分:本合同所称不可抗力仅指客观上无法预见、避免和克服的极端事件,任何一方因主观原因、疏忽、过失或能力不足导致的履行障碍,不适用本条关于不可抗力的规定。若一方以不可抗力为由拒绝履行合同义务,应由其承担举证责任,且其行为不得违反法律法规的强制性规定及公序良俗。

第八条争议解决

1.争议类型:本合同项下的任何争议,包括但不限于合同解释、合同履行、合同变更、合同解除、违约责任等,均应通过友好协商的方式解决。双方应指定专门人员负责处理争议,并积极寻求双方均能接受的解决方案。

2.协商程序:发生争议时,双方应首先通过书面形式进行协商,协商应在XX日内进行。协商应本着诚实信用、平等互利的原则进行,双方应充分表达各自观点,并积极寻求共同点。协商过程中,任何一方均不得采取威胁、恐吓或报复等不当行为。

3.调解程序:若协商未能解决争议,双方可共同委托第三方调解机构进行调解。调解机构应由双方共同认可的调解员组成,调解应遵循公平、公正、公开的原则。调解协议达成后,双方应签订调解协议书,并按照调解协议书的内容履行义务。调解协议书具有法律约束力,双方应共同遵守。

4.仲裁程序:若协商或调解未能解决争议,任何一方均有权将争议提交XX仲裁委员会(或其他双方约定的仲裁机构)按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。仲裁地点为XX市。仲裁语言为中文。仲裁过程中,双方应遵守仲裁规则,并积极配合仲裁庭的工作。

5.诉讼程序:若双方未选择仲裁方式解决争议,任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。法院应根据中华人民共和国相关法律法规及司法解释,对争议进行审理并作出判决。诉讼管辖地为XX市XX区人民法院。双方在诉讼过程中应遵守法律程序,并积极配合法院的工作。

6.争议解决原则:双方在解决争议过程中,应遵守以下原则:(1)尊重事实,以事实为依据;(2)尊重法律,以法律为准绳;(3)公平合理,维护双方合法权益;(4)友好协商,寻求最佳解决方案。双方应尽力通过非诉讼方式解决争议,减少诉讼成本和时间成本。

7.争议解决效力:无论通过协商、调解、仲裁或诉讼方式解决争议,最终达成的协议或作出的裁决/判决均对双方具有法律约束力。双方应自觉履行协议或裁决/判决的内容,不得擅自变更或解除。若一方不履行协议或裁决/判决的内容,另一方有权向人民法院申请强制执行。

第九条其他条款

1.通知方式:双方在本合同履行过程中发生的一切通知、文件、指示等,均应采用书面形式,并通过专人递送、挂号信、电子邮件或传真等方式送达。通知送达后,即视为送达。若一方变更联系方式,应及时书面通知对方,否则原联系方式送达的通知视为有效送达。

2.合同变更:本合同的任何变更,均须经双方协商一致,并以书面形式作出补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意,任何一方不得单方面变更本合同的内容。

3.合同解除:除本合同另有约定外,任何一方解除合同,应提前XX日书面通知对方,并承担相应的违约责任。解除合同后,双方应妥善处理善后事宜,包括但不限于设备交接、工程结算、保修责任等。

4.保密条款:双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密进行保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同履行期限及合同终止后XX年。

5.不可分割性:本合同及其附件构成双方之间关于本合同标的的完整协议,取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。本合同的任何条款均不能被视为独立存在,若某条款无效,不影响其他条款的效力。

6.法律适用:本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方应遵守中华人民共和国相关法律法规,并确保本合同的履行不违反任何法律法规的强制性规定。

7.完整协议:本合同及其附件构成双方之间关于本合同标的的完整

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论