道路改造工程合同范本

道路改造工程合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX市城市建设投资集团有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张明。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX道路工程技术有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李强。

乙方联系方式

**合同简介**

本合同由甲方与乙方就XX市XX区XX路段道路改造工程事宜签订，双方基于平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，明确权利与义务，共同推进工程项目的顺利实施。

甲方作为XX市城市建设投资集团有限公司，为XX市重点基础设施建设项目之一，需对XX区XX路段进行道路改造，以提高道路承载能力、改善交通环境、提升城市形象。乙方作为具备相应资质的道路工程技术企业，拥有丰富的道路改造工程经验及专业技术团队，经招标程序选定为本项目的承建单位。双方基于长期合作意向及市场公允条件，达成如下协议。

本项目改造范围包括道路路面铺设、排水系统优化、交通标识完善及附属设施建设，旨在解决现有道路破损、排水不畅等问题，确保项目符合国家相关技术标准。甲方负责提供工程所需相关手续及场地条件，乙方负责按照设计图纸及合同约定完成施工任务，双方共同监督工程质量，确保项目按期交付使用。本合同旨在明确双方在项目实施过程中的权利义务，保障工程顺利推进，促进城市基础设施建设的可持续发展。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX市XX区XX路段道路改造工程项目中的权利与义务，确保工程按照国家及地方相关技术标准和规范顺利完成，提升道路使用性能和城市基础设施水平。具体范围包括但不限于：对现有道路路面进行结构层修复或重铺，优化排水系统以增强防洪排涝能力，增设或更新交通标识、标线，完善路灯及监控等附属设施，并进行必要的绿化和边坡防护工程。合同范围涵盖从工程勘察（如需）、设计（若乙方负责）、材料采购、施工、质量监控至竣工验收、资料移交等全过程，最终交付符合设计要求且可安全通行的改造道路。

第二条定义

为本合同之目的，下列术语具有以下含义：

（1）"道路改造工程"：指在本合同约定范围内对XX市XX区XX路段进行的全部工程建设活动。

（2）"设计图纸"：指经甲方或其授权代表批准，用于指导工程建设的全部图纸及技术文件。

（3）"技术规范"：指国家、行业及地方颁布的与道路工程相关的强制性标准、规范及规程。

（4）"工程量清单"：指详细列明各分部分项工程数量及单价的文件。

（5）"竣工验收"：指由甲方相关单位对工程是否符合设计要求及规范标准进行的最终检查验收程序。

（6）"不可抗力"：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务：**

（1）甲方有权对乙方的施工、进度、质量及安全文明施工进行监督和管理，要求乙方接受定期或不定期的检查。

（2）甲方应按照合同约定及时提供工程所需的规划、用地及施工许可等前期文件，并确保乙方能够顺利进场作业。

（3）甲方有权审查乙方提交的施工方案、专项方案及重要材料的质量证明文件，确保其符合设计及规范要求。

（4）甲方应按照合同约定的支付条款，按时足额向乙方支付工程款项，任何合法的延期支付应协商确定并书面确认。

（5）甲方应或委托具备资质的检测单位对工程材料及施工质量进行检测，检测费用由合同约定承担方负责。

（6）工程竣工验收合格后，甲方有权要求乙方配合完成工程移交手续，包括但不限于竣工图纸、质量保证书、使用说明等全套资料的提交。

（7）甲方应指定专门的项目联系人，负责合同履行过程中的协调与沟通工作。

**2.乙方的权力与义务：**

（1）乙方有权按照合同约定及设计图纸施工，并要求甲方提供必要的场地条件及施工便利，如水电接入、临时道路通行等。

（2）乙方应组建符合项目要求的项目管理团队，配备专业的技术人员和足够的劳动力，确保施工安全及质量。

（3）乙方应严格依照设计图纸、技术规范及批准的施工方案进行施工，任何设计变更需经甲方书面同意后方可实施。

（4）乙方应建立健全质量管理体系，对工程材料进行进场检验，对关键工序进行旁站监督，确保工程质量达到合同约定标准。

（5）乙方应承担因其施工活动产生的所有安全生产责任，配备必要的安全防护设施，定期开展安全教育培训，杜绝重大安全事故发生。

（6）乙方应合理规划施工进度，按时完成合同约定的各节点目标，若遇非自身原因导致的延期，应提前书面报告甲方并采取补救措施。

（7）乙方应妥善保管工程材料及设备，防止因管理不善造成的损坏或丢失，并在工程移交前保持施工现场的整洁。

（8）乙方应在工程竣工验收前提交完整的竣工资料及自检报告，配合甲方及监理单位（若有）进行验收工作。

（9）工程缺陷责任期内，乙方应负责对出现的工程质量缺陷进行维修或处理，直至达到合格标准。

第四条价格与支付条件

道路改造工程总价款为人民币壹仟伍佰陆拾万柒仟元整（¥1,560,700.00元），该价格为固定总价，包含乙方为完成本合同项下全部工作所需的一切成本、费用、利润及税金。价格已包含乙方承担的风险。

付款方式采用按工程进度节点付款的方式：

（1）合同签订生效后7日内，甲方支付合同总价款的30%，即人民币肆佰陆拾玖万壹仟元整（¥469,100.00元），作为乙方工程预付款；

（2）工程完成路基处理及排水系统施工，并经甲方代表验收合格后30日内，甲方支付至合同总价款的40%，即人民币陆佰贰拾贰万伍仟元整（¥622,500.00元）；

（3）工程完成路面铺设及附属设施安装，并经甲方代表验收合格后60日内，甲方支付至合同总价款的50%，即人民币柒佰陆拾叁万叁仟元整（¥763,300.00元）；

（4）工程通过竣工验收，并完成结算资料移交后90日内，甲方支付至合同总价款的60%，即人民币玖佰叁拾叁万叁仟元整（¥933,300.00元）；

（5）剩余合同总价款的10%，即人民币壹佰陆拾贰万柒仟元整（¥156,700.00元），作为工程质量保证金，于工程交付使用后满12个月且无质量问题后30日内支付。

所有付款均应以银行转账方式支付至乙方在合同中载明的银行账户。乙方应在收到每笔款项前向甲方提供等额的合法发票。甲方付款延迟支付的，每逾期一日，应按当期中国人民银行公布的贷款基准利率向乙方支付未付款项的利息作为违约补偿。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，工程实际施工期限为18个月，自乙方正式进场施工之日起计算。具体开工日期以甲方书面通知或开工报告批准日期为准，竣工日期相应顺延。若因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方书面确认后，工期可相应顺延。乙方应在不影响工程质量的前提下，采取赶工措施，并承担由此产生的额外费用。本合同有效期至工程竣工验收合格、工程款支付完毕且所有争议解决完毕之日止。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任：**

（1）甲方未按合同约定提供必要的施工场地、许可文件或协调解决第三方障碍，导致乙方无法正常施工，每延误一日，应向乙方支付合同总价款万分之五的违约金，但累计不超过合同总价款的10%。若延误超过30日，乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方因此遭受的直接损失，并支付合同总价款20%的违约金。

（2）甲方未按约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付未付工程款万分之五的违约金。若甲方无正当理由拒绝支付任何一期应付款项超过60日，乙方有权暂停施工，或根据合同约定解除合同，甲方应承担相应责任并赔偿乙方损失。

（3）因甲方原因导致工程被迫停工、窝工或返工的，由此产生的费用由甲方承担，工期相应顺延。甲方承担的返工费用不得超过合同总价款的15%。

**2.乙方违约责任：**

（1）乙方未按合同约定的质量标准、工期或施工方案完成工程，应承担相应的整改责任。若工程质量不符合国家或行业强制性标准，经整改后仍不合格，甲方有权委托第三方进行处理，费用由乙方承担，且乙方应在收到甲方整改通知后15日内完成。若乙方拒绝整改或整改无效，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失，并支付合同总价款30%的违约金。

（2）乙方在施工过程中发生重大质量安全事故，造成人员伤亡或重大财产损失，乙方应承担全部法律责任和赔偿责任，并视为严重违约。甲方有权立即解除合同，已支付的全部工程款不予退还，并保留向乙方追偿全部损失的权利。

（3）乙方未按合同约定履行保修义务，在缺陷责任期内发现应由乙方负责维修的缺陷，甲方有权自行或委托第三方维修，费用由乙方承担。乙方应在接到甲方维修通知后7日内到达现场配合维修，若无正当理由拒不维修或拖延超过15日，甲方有权直接实施维修，费用从乙方履约保证金或工程款中扣除，并按合同总价款10%向乙方收取违约金。

（4）乙方擅自使用不合格材料或降低施工标准，一经查实，甲方有权要求乙方立即停止使用、更换材料并拆除不合格工程，由此产生的费用由乙方承担，工期不顺延。情节严重的，甲方有权解除合同，乙方支付合同总价款50%的违约金。

（5）乙方未按约定提交竣工资料或配合竣工验收，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金，累计不超过合同总价款的5%。延迟超过30日，甲方有权单方验收，验收不合格的后果由乙方承担。

**3.违约金与赔偿：**

本合同约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿其实际损失，包括直接损失和可预见可得利益损失。损失赔偿总额不应超过合同总价款的30%。任何一方违约导致合同解除的，违约方除承担上述违约责任外，还应赔偿对方因此遭受的直接损失和预期利益损失。

**4.紧急情况处理：**

若一方发生违约行为，守约方应在违约行为发生之日起5日内书面通知违约方，要求其采取补救措施。违约方应在收到通知后10日内纠正违约行为。若违约方在规定期限内未予纠正，守约方有权采取进一步措施，由此产生的额外费用由违约方承担。

第七条不可抗力

不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用决定）、法律变化等。

若发生不可抗力事件，遭遇该事件的当事人应在事件发生后7日内书面通知对方，并提供不可抗力事件的相关证明文件（如政府公告、新闻报道、公证文书等）。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力影响的范围，部分或全部免除违约责任，但法律另有规定的除外。遭遇不可抗力的一方应采取合理措施减少损失，因采取合理措施而支出的费用由双方协商分担或由遭遇不可抗力的一方自行承担。不可抗力影响消除后，双方应协商恢复合同履行，或根据实际情况协商变更合同内容。若不可抗力导致合同目的无法实现，双方均有权解除合同，并互不承担违约责任，但应就合同履行情况及损失进行结算。

因一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其违约责任。

第八条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向XX省XX市有管辖权的人民法院提起诉讼。

在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款，任何一方不得因此中断履行。诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、律师费等）由败诉方承担；若双方均有责任，则根据法院判决或调解结果分担。仲裁或诉讼期间，不影响双方根据合同约定或法律规定申请财产保全或采取其他临时措施。仲裁裁决或法院判决生效后，双方应自觉履行，任何一方不履行的，对方可向有关机关申请强制执行。

第九条其他条款

（1）通知与送达：双方在本合同首部载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件按此地址邮寄（以挂号信或快递方式）或通过电子邮件发送（若双方已约定有效邮箱）即视为有效送达。若一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方，否则按原方式送达视为有效。所有通知应以书面形式进行。

（2）合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更合同内容。口头约定或非正式的备忘录不构成合同变更。

（3）保密义务：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等不泄露给任何第三方，也不得擅自使用。此保密义务不因合同的终止而解除，持续有效。但法律法规另有规定或双方书面同意的除外。

（4）不可转让性：未经对方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。否则，转让行为无效，原合同关系仍然存在。

（5）法律适用与解释：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议，均以本合同条款及适用的法律法规为依据。

（6）完整协议：本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解。

（7）合同附件：本合同附件（若有）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括但不限于：工程量清单、设计图纸、技术规范、中标通知书（若有）等。

（8）分包：乙方不得将本合同项下的全部工程转包给第三方，但经甲方书面同意，可以将部分非主体工程分包给具备相应资质的分包单