二零二五年度光伏发电站地面土建施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度光伏发电站地面土建施工合同甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在_______市_______县建设的光伏发电站地面土建施工项目，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：_______光伏发电站地面土建施工项目1.2项目地点：_______市_______县1.3项目规模：_______MW1.4施工内容：包括但不限于基础施工、道路建设、场地平整、排水设施、围栏等。1.5预计工期：_______个月第二条合同价款2.1合同总价：人民币_______元整（￥_______元）。2.2合同价款支付方式：（1）开工前支付合同价款的_______%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点后，按实际完成工程量支付合同价款的_______%；（3）工程竣工验收合格后支付合同价款的_______%；（4）缺陷责任期满后支付合同价款的_______%。第三条施工进度与质量3.1乙方应按照合同约定的工期和施工质量要求，完成施工任务。3.2乙方应按甲方要求的时间节点提交施工进度计划，甲方应在收到后_______日内予以批准。3.3施工质量标准应符合国家有关施工质量验收规范的要求。第四条施工现场管理4.1乙方应遵守国家有关施工现场管理的法律法规，确保施工现场的安全、文明施工。4.2乙方应设立施工现场管理机构，配备必要的管理人员，负责施工现场的管理工作。第五条保险5.1乙方应为其施工人员投保工伤保险，并承担相应的保险费用。5.2乙方应投保建筑工程一切险，保险金额应不低于合同价款的_______%。第六条争议解决6.1甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。6.2仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。第七条合同解除7.1发生下列情况之一，甲方有权解除合同：（1）乙方严重违反合同约定，经甲方书面通知后仍不改正的；（2）因不可抗力致使合同无法履行或者合同目的不能实现的；（3）法律法规规定的其他情形。7.2发生下列情况之一，乙方有权解除合同：（1）甲方严重违反合同约定，经乙方书面通知后仍不改正的；（2）因不可抗力致使合同无法履行或者合同目的不能实现的；（3）法律法规规定的其他情形。第八条违约责任8.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金。第九条合同生效、变更和终止9.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同的变更或终止，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。9.3合同终止后，双方应按约定结清一切费用。第十条其他10.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。10.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单