休闲设施建设总包合同

休闲设施建设总包合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：____________________

地址：____________________

乙方（以下简称“乙方”）名称：____________________

地址：____________________

鉴于甲方拟在____________________（项目名称）地点建设休闲设施，乙方具备相关资质及经验，双方经友好协商，就甲方休闲设施建设项目的总包事宜达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在休闲设施建设项目中的权利、义务及责任，确保项目顺利实施。

二、合同背景：甲方为满足____________________（项目背景），决定在____________________（项目地点）建设休闲设施，乙方作为总包方，负责项目的整体施工及管理。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.提供项目场地：甲方应按照合同约定的时间、地点，向乙方提供符合要求的施工场地，并确保场地内不存在影响施工的障碍物。

2.配合施工：甲方应积极配合乙方的施工工作，包括但不限于提供必要的施工图纸、技术资料、施工图纸会审、竣工验收等。

3.支付工程款：甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款，包括但不限于进度款、竣工结算款等。

4.风险承担：甲方承担因政策调整、法律法规变化等原因导致的项目变更、停工等风险。

5.竣工验收：甲方应在乙方完成施工后，按照合同约定的时间组织竣工验收，并承担相应的验收费用。

乙方责任和义务：

1.完成施工任务：乙方应按照合同约定的工期、质量要求，完成休闲设施的建设施工任务。

2.质量保证：乙方应保证施工质量符合国家相关标准和规范，对因施工质量引起的任何问题负责整改。

3.安全施工：乙方应严格执行安全生产制度，确保施工过程中的人身和财产安全。

4.施工资料：乙方应按照合同约定，及时整理、保存施工过程中的技术资料、工程记录等。

5.交付工程：乙方应在工程完工后，按照合同约定的时间、质量要求，向甲方交付合格的休闲设施。

6.维护保修：乙方应在交付工程后，按照合同约定提供必要的保修服务，并承担保修期内因质量问题产生的维修费用。

7.合同变更：如因设计变更、工程量增减等非乙方原因导致工程量变化，乙方应按甲方要求及时调整施工计划，并通知甲方。

双方的权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量完成施工任务。

2.甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和记录。

3.甲方有权对乙方施工质量进行监督和验收。

4.甲方有权要求乙方履行合同约定的保修义务。

5.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和比例支付工程款。

6.乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料。

7.乙方有权要求甲方配合施工，如提供施工场地、协调周边关系等。

8.乙方有权要求甲方履行合同约定的竣工验收义务。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本合同的总金额为人民币__________元整（大写：____________________元整），该金额包含但不限于施工费用、材料费用、设备费用、人工费用、管理费用、税费等所有与本项目相关的直接和间接费用。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整。

2.进度款：工程进度达到合同约定的各个节点时，甲方应按照以下比例向乙方支付进度款：

-施工进度达到20%时，支付合同总金额的__________%；

-施工进度达到50%时，支付合同总金额的__________%；

-施工进度达到80%时，支付合同总金额的__________%；

-施工进度达到100%时，支付合同总金额的__________%。

3.竣工结算款：工程完工并经甲方验收合格后，甲方应在__________日内对乙方的竣工结算进行审核，并在审核无误后支付剩余的工程款。

4.保修金：合同总金额的__________%作为保修金，在工程验收合格后__________日内无质量问题发生，甲方应将保修金无息退还乙方。

5.额外费用：因不可抗力、设计变更、工程量增减等原因导致的额外费用，双方应另行协商确定，并在合同中明确约定支付方式和时间。

6.付款条件：甲方支付款项前，乙方应提供相应的发票、工程进度报告、验收报告等合法有效凭证。

7.逾期付款：甲方逾期支付款项的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。

三、财务结算

1.财务结算以人民币为结算货币。

2.乙方应在每个付款周期结束后__________日内，向甲方提交详细的财务结算报告。

3.甲方应在收到乙方提交的财务结算报告后__________日内完成付款。

四、税务处理

1.乙方应依法缴纳所有与本项目相关的税费。

2.甲方应按照国家税法规定，依法缴纳相关税费。

3.双方应就税费问题进行协商，并在合同中明确约定税务处理方式。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

a.若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款总额的__________%作为违约金。

b.若甲方未按合同约定提供施工图纸和技术资料，导致乙方工期延误，甲方应赔偿乙方相应的损失。

c.若甲方未按合同约定组织竣工验收，导致乙方承担额外费用，甲方应承担相应费用。

2.乙方违约责任：

a.若乙方未按合同约定完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额的__________%作为违约金。

b.若乙方施工质量不符合合同约定，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

c.若乙方违反安全生产规定，导致安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

二、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.双方也可选择仲裁方式解决争议，仲裁机构由双方协商确定，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

4.争议解决过程中，除争议事项外，其他合同条款仍应继续履行。

三、适用法律

本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

四、管辖法院

本合同争议的解决，如选择诉讼方式，双方同意提交合同签订地人民法院管辖。

五、不可抗力

1.如因不可抗力事件导致合同无法履行或履行受到严重影响，受影响方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会动乱等。

3.如因不可抗力导致合同无法履行，双方应根据实际情况协商解决，包括但不限于延长合同期限、部分或全部解除合同等。

附则：

一、生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，但以下条件成就前，本合同不生效：

1.甲方应按照合同约定支付预付款；

2.乙方应取得相关施工许可证和资质证明；

3.双方应完成合同约定的其他生效条件。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至乙方完成施工任务并经甲方验收合格之日止，预计工期为__________个月。

三、变更

1.本合同的任何变更均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。

2.任何变更不影响本合同其他条款的效力。

四、终止

1.本合同因以下原因终止：

a.合同约定的工期届满，且乙方完成施工任务；

b.双方协商一致解除合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.一方违约，另一方依法解除合同；

e.法律法规规定的其他情形。

2.合同终止后，双方应按照合同约定进行结算，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后__________日内完成结算。

五、通知

1.除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址，并被视为已送达。

2.任何一方变更通知地址，应提前__________日书面通知对方。

六、合同份数

本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

七、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同如有未尽事宜或与法律法规相抵触之处，以法律法规为准。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同自生效之日起至合同终止之日止，为不可撤销合同。

附件：

一、需求文档

1.甲方提出的休闲设施建设需求说明书，包括设施类型、功能、规模、使用要求等。

2.甲方对休闲设施的设计风格、材料选择、色彩搭配等具体要求。

二、设计方案

1.乙方提供的休闲设施设计方案，包括平面图、立面图、剖面图、效果图等。

2.设计方案中包含的材料清单、设备清单、施工工艺说明等。

三、技术规格

1.休闲设施所需主要材料的技术规格和要求。

2.设施设备的技术参数、性能指标等。

四、各类证件复印件

1.乙方相关资质证书复印件，包括但不限于营业执照、施工许可证、安全生产许可证等。

2.乙方法定代表人或授权代表的身份证明复印件。

3.休闲设施建设项目的相关规划许可证、用地批准文件等。

五、合同附件

1.本合同的正式文本。

2.双方签字盖章的合同附件。

3.双方确认的其他相关文件和资料。

六、其他附件

1.双方认为对合同履行有重要影响的任何其他文件或资料。

2.任何双方协商一致认为应作为合同附件