2025湖北省水利工程标准施工合同

2025湖北省水利工程标准施工合同合同协议书本合同由以下双方于年月日在湖北省(下称"合同签订地")签订:发包人(甲方):名称:地址:法定代表人:联络方式:承包人(乙方):名称:地址:法定代表人:联络方式:鉴于发包人拟将位于湖北省（下称“工程地点”）的（下称“本工程”）发包给承包人施工,承包人同意按照本合同的条款和条件承包施工。双方经友好协商,达成如下合同：第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:1.4工程规模:1.5计划工期:天(具体开工日期以发包人通知为准)1.6合同价款:人民币元（大写:元整）第二条合同文件及组成2.1本合同及其附件、中标通知书、施工图纸、技术规范、工程量清单等文件共同构成完整的合同文件,具有同等法律效力。2.2本合同附件包括但不限于《施工安全协议》《质量保修协议》等,与本合同具有同等法律效力。第三条双方责任与义务3.1发包人责任3.1.1负责提供施工场地,办理施工所需的相关手续。3.1.2按合同约定支付工程款。3.1.3协调处理施工过程中出现的外部干扰问题。3.2承包人责任3.2.1按合同约定完成工程施工,确保工程质量和工期。3.2.2服从发包人的监督和管理,遵守施工现场的各项规章制度。3.2.3负责施工期间的安全管理,防止发生安全事故。第四条工程质量4.1工程质量标准:符合国家及地方相关法律法规、技术规范和标准。4.2材料设备:承包人应使用符合设计要求和国家标准的材料及设备,并提供相关质量证明文件。4.3施工要求:承包人应严格按照施工图纸、技术规范和施工组织设计施工,未经发包人同意不得擅自修改设计。4.4质量检验：发包人有权对工程材料、施工过程进行检查,承包人应予配合。第五条工期5.1开工日期:年月日5.2竣工日期:年月日5.3工期延误:因承包人原因导致工期延误的,每延误一天,承包人应向发包人支付违约金人民币元。5.4工期提前：承包人提前完成工程,经发包人确认后,双方可协商奖励事宜。第六条合同价款与支付6.1合同价款:本工程合同价款为人民币元,包含人工费、材料费、机械费、管理费等所有费用。6.2付款方式:6.2.1合同签订后,发包人支付合同价款的%作为预付款。6.2.2工程进度款按月支付,以发包人确认的工程进度为准。6.2.3工程竣工验收合格后,支付剩余合同价款的%。6.2.4质量保修金为合同价款的%,保修期满后无质量问题一次性付清。6.3发票:承包人应按国家有关规定开具合法有效的发票。第七条变更与签证7.1工程变更:发包人可以根据工程需要提出变更,承包人应无条件执行,变更产生的费用和工期调整由双方协商确定。7.2签证：承包人应在变更后7日内向发包人提交签证申请,逾期视为无变更。第八条竣工验收8.1竣工验收条件:工程完工后,承包人应通知发包人进行验收,验收标准以合同约定的质量标准为准。8.2验收程序:双方共同参与验收,签署《竣工验收报告》。8.3整改：若验收不合格,承包人应按发包人要求整改,由此产生的费用由承包人承担,工期不予顺延。第九条质量保修9.1质量保修期:自工程竣工验收合格之日起年。9.2保修范围:本工程及合同约定的范围内所有项目。9.3保修责任：在保修期内,若工程出现质量问题,承包人应在接到发包人通知后24小时内到达现场进行维修。第十条违约责任10.1承包人违约责任:10.1.1工期延误:每延误一天,支付违约金人民币元。10.1.2质量不达标:承包人应无条件返工,直至达到质量要求,由此产生的费用由承包人承担。10.1.3安全事故：承包人应承担全部责任,并赔偿发包人造成的损失。10.2发包人违约责任:10.2.1未按约定支付工程款,每逾期一天,按同期贷款利率支付利息。10.2.2违反合同约定的其他条款,应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1本合同履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。12.3本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程保修期满且无遗留问题后终止。发包人（甲方）:（盖章）法定代表人或授权代表签字:日期:年月