土石方场地测绘合同

土石方场地测绘合同甲方（委托方）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有土石方场地测绘需求，乙方具备相应测绘资质与专业技术能力，为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经友好协商，达成如下协议：一、测绘项目概况1.项目名称：[土石方场地具体名称]测绘项目2.项目地点：位于[详细地址]，场地四至范围为东至[具体方位界限描述]，西至[描述]，南至[描述]，北至[描述]。3.测绘内容：对土石方场地进行地形地貌测绘，绘制不低于[具体比例尺]的地形图，精准标注场地内高程点、等高线，误差控制在国家测绘标准允许范围内。详细测量场地内土石方量，区分不同土质类别，运用[约定测量计算方法，如方格网法、断面法等]进行计算，提交土石方量计算报告，成果精度符合行业通行标准。对场地内现有建（构）筑物、地下管线（如有）等固定设施进行定位测绘，明确其坐标位置、走向、埋深等关键信息，绘制专项图纸。二、测绘期限1.本项目测绘工作自合同签订生效之日起正式启动，预计现场外业测绘工作于[预计外业完成日期]前完成；内业数据处理、图纸绘制及报告编制工作在现场外业结束后的[内业工作时长]个工作日内完成。2.如遇不可抗力因素（如恶劣天气、自然灾害、政府行政命令导致停工等）致使测绘工作延误，乙方应在不可抗力事件发生后[通知时长]个工作日内向甲方提交书面报告，说明情况及预计延误时长，经甲方书面确认后，测绘期限相应顺延。三、测绘费用及支付方式1.测绘费用：本项目测绘总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额写法]）。此费用涵盖设备使用费、人工成本、差旅费用、数据分析处理、成果编制等完成测绘项目所需的一切费用，除非双方另有书面约定，甲方无需再支付其他款项。2.支付方式：合同签订后[预付款到账时长]个工作日内，甲方向乙方支付测绘费用的[预付款比例]%，即人民币[预付款金额]元（大写：[大写写法]）作为预付款；乙方完成现场外业测绘工作，并经甲方初步验收合格后[中期款到账时长]个工作日内，甲方向乙方支付测绘费用的[中期款比例]%，即人民币[中期款金额]元（大写：[大写写法]）；乙方提交全部测绘成果，经甲方组织专家评审或按合同约定标准验收合格后[尾款到账时长]个工作日内，甲方向乙方支付剩余测绘费用，即人民币[尾款金额]元（大写：[大写写法]）。四、双方权利与义务甲方权利义务1.权利有权对乙方测绘工作全程监督，检查乙方人员作业情况、仪器设备使用是否合规，要求乙方定期汇报测绘进展。按合同约定接收并验收乙方提交的测绘成果，若成果不符合要求，有权要求乙方限期整改、重做，直至达标。2.义务合同签订后，及时向乙方提供测绘场地相关资料，包括但不限于场地规划红线图、原有地形图（如有）、地下管线图纸（如有）、场地权属证明文件等，确保资料真实、准确、完整，为乙方工作开展提供便利。协调场地所属单位、周边居民及相关部门关系，协助乙方顺利进场作业，保障测绘工作不受非技术因素干扰；如因甲方协调不力导致乙方窝工、停工，甲方应补偿乙方相应损失。按合同约定及时足额支付测绘费用，承担因支付延迟产生的违约责任。乙方权利义务1.权利有权要求甲方按约定提供测绘所需资料、协调现场作业环境；若甲方提供资料延迟或有误，导致测绘工作延误、返工，乙方有权顺延工期，并要求甲方补偿额外成本。依据合同收取测绘费用，对已完成且验收合格的工作成果享有知识产权，有权要求甲方在约定范围内合理使用成果，未经乙方书面许可，甲方不得擅自向第三方披露、转让成果。2.义务乙方应具备国家规定的测绘资质等级，选派专业技术人员组成项目团队，团队成员应持有相应职业资格证书，确保测绘工作专业、高效、合规开展。严格遵守国家测绘法律法规、行业标准规范，采用先进且经校准合格的测绘仪器设备，保证测绘成果精度、质量达到合同要求；测绘过程中，妥善保护场地内公私财物，如有损坏，照价赔偿。未经甲方书面同意，不得擅自转包、分包测绘项目；按合同约定时间节点，向甲方提交阶段性及最终测绘成果，成果形式包括纸质图纸、电子数据文档、计算报告等，份数满足甲方需求，并负责成果解释、答疑工作。五、测绘成果验收1.乙方完成全部测绘工作后，应向甲方提交成果资料一式[X]份，并书面通知甲方组织验收；甲方自收到通知后[验收筹备时长]个工作日内，组织内部专业人员或聘请第三方专家成立验收小组，依据国家测绘标准、行业规范及本合同约定条款，对测绘成果进行验收。2.验收内容涵盖地形图准确性、土石方量计算合理性、建（构）筑物及管线测绘完整性、成果资料规范性等；若验收不合格，甲方应在验收后[整改通知时长]个工作日内向乙方出具书面整改意见，明确整改问题与期限，乙方应在限期内完成整改并重新申请验收，再次验收费用由乙方承担；若二次验收仍不合格，甲方有权扣除部分测绘费用，甚至解除合同，要求乙方返还已收款项并赔偿损失。六、知识产权与保密条款1.测绘成果知识产权归乙方所有，甲方仅享有合同约定范围内的使用权，未经乙方书面许可，甲方不得复制、传播、修改、用于其他项目或授权第三方使用测绘成果；乙方保证测绘成果不侵犯任何第三方知识产权，否则承担全部侵权责任。2.双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、测绘数据、场地信息等予以保密，保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密时长]年；未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露，若因泄密给对方造成损失，泄密方应承担赔偿责任。七、违约责任1.若甲方未按合同约定支付测绘费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]%向乙方支付违约金；逾期超过[合同解除逾期时长]日，乙方有权暂停测绘工作、解除合同，并要求甲方支付已完成工作的费用及违约金，赔偿乙方因此遭受的损失。2.若乙方未按合同期限完成测绘工作，每逾期一日，应按照测绘总费用的[逾期完工违约金比例]%向甲方支付违约金；逾期超过[合同解除逾期时长]日，甲方有权解除合同，要求乙方返还已收款项，支付违约金，并赔偿甲方因工期延误导致的经济损失，如工程延期开工、窝工等损失。3.若乙方测绘成果验收不合格且经两次整改仍未达标，或乙方擅自转包、分包项目，甲方有权解除合同，乙方应返还已收款项，按测绘总费用的[成果违约比例]%向甲方支付违约金，赔偿甲方重新测绘费用及其他相关损失；若甲方违反保密条款、擅自使用测绘成果，应按测绘总费用的[泄密违约比例]%向乙方支付违约金，赔偿乙方损失。八、不可抗力1.本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为、战争、疫情等。因不可抗力致使一方无法履行或部分履行合同义务，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后[通知时长]小时内通知对方，并在不可抗力影响消除后[恢复告知时长]个工作日内提供有效证明文件，双方协商决定是否变更或解除合同。2.若因不可抗力导致测绘成果交付延迟、费用增加，双方应秉持公平合理原则协商分担额外成本，调整交付期限；若因不可抗力致使合同目的无法实现，任何一方有权解除合同，互不承担赔偿责任，但已发生且经确认合理的费用，双方协商结算。九、争议解决本合同履行过程中若发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼；诉讼期间，除涉诉部分外，双方应继续履行合同其他无争议条款。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同