路基清表合同范本

路基清表合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX工程建设有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

甲方是一家依法注册成立的建设工程施工企业，具备国家规定的工程施工资质。甲方因承接XX高速公路建设项目，需对项目沿线指定路段进行路基清表作业，以确保工程顺利开工。根据项目建设进度及施工要求，甲方通过公开招标方式选择具备相应资质和能力的服务提供方进行路基清表作业，乙方成功中标并达成合作意向。甲方委托乙方按照本合同约定完成路基清表工作，双方基于平等、自愿、公平的原则，就路基清表服务事宜签订本合同，以资共同遵守。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX环保工程服务有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

乙方是一家依法注册成立的专业环保工程服务企业，具备国家规定的环保工程施工及废弃物处理资质。乙方在本次招标中凭借丰富的项目经验、专业的施工设备以及合理的报价方案成功中标。乙方承诺按照甲方要求及国家相关法律法规，在指定区域内完成路基清表作业，包括植被清理、表土剥离、废弃物收集运输等全部工作，并确保施工安全、环保合规。双方基于平等、自愿、公平的原则，就路基清表服务事宜签订本合同，以明确双方权利义务，保障项目顺利实施。

**合同简介：**

本合同系甲方为推进XX高速公路建设项目，委托乙方提供路基清表服务的法律文件。项目位于XX省XX市XX区，涉及路段总长约XX公里，清表面积约XX万平方米。甲方作为项目投资及建设主体，负责提供施工区域的具体范围、技术要求及验收标准；乙方作为专业服务提供方，负责按照合同约定及行业规范完成清表作业。双方合作的前提是乙方需具备合法的施工资质，严格遵守环境保护及安全生产规定，确保清表工作达到甲方设计要求及国家相关标准。合同签订后，乙方将根据甲方提供的施工图纸及现场实际情况，编制详细的施工方案并报甲方审核，经确认后设备、人员进场作业。本合同旨在明确双方在路基清表过程中的权利义务，保障项目按期完成，并为后续工程建设奠定基础。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确约定甲方委托乙方完成指定工程项目路段的路基清表工作。具体范围包括但不限于：在甲方提供的XX高速公路建设项目沿线指定区域内，进行植被（包括树木、灌木、杂草等）的砍伐与清理，表层土壤（表土）的剥离与收集，以及清表过程中产生的废弃物（如树根、树枝、草屑等）的分类、收集、运输与处置。乙方需按照国家及地方关于环境保护、土地管理和安全生产的相关法律法规，以及甲方提供的技术标准和施工图纸要求，完成从现场勘查、方案编制、设备调配、人员、施工作业到最终清理完毕并达到验收标准的全部工作，为后续的路基填筑等工程环节提供符合要求的场地条件。

第二条定义

1.“路基清表”指在本合同约定区域内，对现有地表的植被、表土及其他附着物进行清除、剥离、收集、运输和处置的活动。

2.“表土”指路基施工区域地表层厚度约为XX厘米（根据项目具体情况填写）的土壤层，该层土壤具有较好的肥力或工程特性，根据后续工程需要决定是否剥离保存。

3.“废弃物”指路基清表过程中产生的除表土外的所有垃圾、杂物、植被残体等。

4.“施工图纸”指甲方提供的标明清表区域范围、边界线、需保护对象（如有）、具体技术要求及验收标准的图纸文件。

5.“环境保护要求”指国家及XX省、XX市关于土地开发、植被保护、水土保持及固体废弃物处理的现行法律法规、政策文件和标准规范。

6.“安全生产要求”指国家及地方关于建筑施工、野外作业的安全管理规定和操作规程。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务：**

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的范围、内容和质量标准完成路基清表工作，并有权对乙方的施工、进度、安全及环保措施进行监督和检查。

1.2甲方有权审查乙方提交的施工设计、专项施工方案（如涉及爆破、大型机械作业等），并提出修改意见。乙方需根据甲方合理意见进行调整，并报甲方确认。

1.3甲方应向乙方提供清晰的施工区域界址点、施工图纸、地质勘察报告（如有）以及其他与清表工作相关的必要资料，并保证资料的真实性和准确性。

1.4甲方应指定专门的项目联系人，负责与乙方沟通协调，处理合同履行过程中的相关事宜，并代表甲方进行现场确认、验收等工作。

1.5甲方应按照合同约定及时向乙方支付合同价款，支付时间不应无故拖延，如遇特殊情况需延期支付，应提前与乙方协商并达成一致。

1.6甲方应负责协调乙方施工期间与当地村集体、居民或相关单位可能产生的矛盾或纠纷，并为乙方顺利施工提供必要的便利条件（如施工便道通行、临时用水用电接入等），但由此产生的费用由甲方承担（除非合同另有约定）。

1.7甲方有权根据项目整体安排，对清表工作的具体顺序或范围进行合理调整，并提前书面通知乙方，乙方应予以配合。

1.8甲方应按照合同约定及国家、地方相关规定，办理或配合乙方办理清表作业所需的环境保护、林业砍伐、土地临时使用等审批手续，并承担相关费用（除非合同另有约定）。

1.9甲方有权对乙方清表后现场留下的表土进行验收，如需剥离表土，甲方应明确剥离范围、厚度和堆放地点，并承担表土剥离、运输和后续利用的费用（如需）。

1.10甲方应在合同约定的验收期内完成对清表工作的最终验收，并就验收结果与乙方进行确认。如验收合格，应按合同约定支付全部剩余款项。

**2.乙方的权力与义务：**

2.1乙方有权按照合同约定收取路基清表服务的报酬。乙方完成合同约定的全部工作并经甲方验收合格后，有权要求甲方支付全部合同价款。

2.2乙方应具备本合同项下工作所需的合法资质、专业技术人员、施工机械设备以及相应的安全生产和环境保护能力。乙方应组建项目管理团队，明确现场负责人，并确保其具备履行合同的能力。

2.3乙方应自行负责编制详细的施工设计和专项施工方案，报甲方审核。方案应包含但不限于施工部署、进度计划、资源投入、安全措施、环保措施、废弃物处置方案等内容。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更改方案。

2.4乙方应严格按照国家及地方关于环境保护的法律法规、标准规范以及甲方提出的技术要求进行施工，做到文明施工、规范作业，最大限度减少对周边环境的影响。乙方应负责施工过程中产生的所有废弃物（包括植被、表土等）的分类、收集、运输和处置，确保符合环保要求，并承担由此产生的所有费用。因乙方原因造成的环境污染或生态破坏，由乙方承担全部责任并赔偿甲方及第三方损失。

2.5乙方应严格遵守安全生产法律法规和操作规程，制定并实施全员安全生产教育培训计划，落实各项安全防护措施，配备必要的安全防护用品，确保施工安全。乙方应自行承担施工期间发生的所有安全生产责任和事故损失（除非事故由甲方原因直接导致）。

2.6乙方应按照合同约定的施工进度计划力量进场施工，并合理调配人员、设备，确保工程按期完成。如遇不可抗力或经甲方同意的工期调整除外。乙方应接受甲方的进度检查，并根据甲方合理建议优化施工安排。

2.7乙方应负责施工现场的管理，包括人员、设备的、现场秩序的维护等，确保施工活动不影响周边单位、居民正常生产生活，除非因甲方原因造成干扰。乙方应自行承担因施工产生的噪声、粉尘等对第三方造成的损害赔偿责任（除非有明确约定）。

2.8乙方应确保清表作业不会对合同约定区域外的设施、树木、建筑物等造成损害。如因乙方原因造成损失，乙方应负责全额赔偿。

2.9乙方应配备符合要求的施工记录、影像资料等，并按要求向甲方报送。清表作业完成后，乙方应负责清理施工现场，达到初步验收标准，并配合甲方进行最终验收。

2.10乙方应自行承担施工期间的一切税费（除非合同另有约定）。

2.11乙方应保证其使用的机械设备性能良好，符合安全标准，并按规定进行维护保养。施工结束后，乙方应将超出合同约定范围或甲方不需要的设备及时撤出施工现场。

2.12乙方应指定现场代表，全程负责与甲方的沟通协调，及时汇报施工情况，处理现场问题，并按甲方要求提供相关文件资料。乙方现场代表的变更需事先征得甲方书面同意。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下路基清表服务的总价款为人民币XX元整（大写：XX元整），金额包含但不限于植被清理、表土剥离（如约定剥离）、废弃物收集、运输及处置、设备使用、人工、材料、安全、环保、管理、税费等所有与完成本合同约定工作内容相关的费用。

2.价格形式：采用固定总价方式。除非合同另有明确约定或发生法定增减价情形，价格不因市场波动或工程量变化而调整。

3.支付方式：甲方通过银行转账方式支付乙方款项。乙方应在收到甲方支付通知后，提供等额、合法的发票。

4.支付节点与比例：

4.1预付款：合同签订生效后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XX元整（大写：XX元整），作为履约保证金及预付款。乙方收到款项后应开具等额发票。

4.2进度款：乙方完成合同约定范围内XX%的清表工作（以甲方现场确认的合格工程量或节点为准），并提交相应进度报告及发票后XX日内，甲方支付至合同总价款的XX%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。

4.3进度款（二）：乙方完成剩余约XX%的清表工作，并提交相应进度报告及发票后XX日内，甲方支付至合同总价款扣除已支付款项后的XX%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。

4.4尾款：乙方提交完整的竣工资料，通过甲方最终验收合格后XX日内，甲方支付至合同总价款扣除所有已支付款项后的XX%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。尾款支付前提：乙方需向甲方提供等额、合法的最终结算发票。

5.支付账户：乙方指定收款账户信息如下：开户名称：XX环保工程服务有限公司；开户银行：XX银行XX支行；账号：XXXXXX。乙方变更收款账户需提前XX日书面通知甲方，并附有效证明文件。

6.费用承担：乙方应自行承担履行合同过程中产生的所有成本和费用，包括但不限于交通、住宿、保险、税费等。甲方仅承担本合同第一条第1.6款约定的协调及便利条件费用。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成全部清表工作并通过甲方最终验收合格、甲方支付完全部合同价款之日止。

2.履行期限：乙方应在合同生效后XX日内完成现场踏勘，并向甲方提交详细施工设计方案。方案经甲方审核确认后，乙方应立即人员、设备进场开始施工。

3.总工期：乙方应在本合同生效后XX日内（或根据施工方案确定的日期），完成全部路基清表工作，并通过甲方最终验收。总工期为XX天，自乙方正式开工之日起计算。

4.工期延误：如遇不可抗力（依据本合同第十条定义）或经甲方书面同意的工期调整，工期可相应顺延。因乙方原因（如准备不足、管理不善、设备故障未及时修复、违反安全环保规定被勒令停工等）导致工期延误，乙方应承担违约责任。

5.验收期限：乙方完成全部清表工作后，应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后XX日内相关人员进行现场验收。验收合格的，应在验收意见上签字确认；验收不合格的，甲方应书面说明不合格原因和整改要求，乙方应在收到要求后合理期限内完成整改并重新申请验收。若甲方无正当理由逾期不进行验收，视为验收合格。最终结算以最终验收结果为准。

第六条违约责任

1.乙方违约责任：

1.1**工期延误：**若乙方未能按照本合同第五条第3款约定的总工期完成路基清表工作，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款XX‰（千分之XX）的违约金。逾期超过XX日的，甲方有权解除合同。违约金累计总额不超过合同总价款的XX%（XX%），超过部分甲方有权要求乙方直接赔偿损失。逾期竣工给甲方造成的实际损失（包括但不限于窝工费、赶工费、对后续工程进度的影响等），由乙方承担，并应在结算款中直接抵扣。

1.2**质量不合格：**乙方施工完成的清表工作不符合本合同约定范围、技术标准、安全规范或环保要求，甲方有权要求乙方在XX日内进行修复或整改至合格。若乙方拒绝整改、整改不力或整改后仍不合格，甲方有权委托第三方进行修复，所需费用（包括但不限于检测费、修复费、第三方管理费）由乙方承担，并从应付乙方款项中直接扣除。若质量不合格造成甲方或第三方损失，乙方应承担全部赔偿责任。

1.3**安全生产责任：**乙方在施工过程中发生安全生产事故，造成人员伤亡或财产损失，由乙方承担全部责任，包括但不限于事故救援、医疗、赔偿、罚款等所有费用。由此给甲方造成的损失（如工期延误、声誉影响等），乙方亦应全额赔偿。发生重大安全事故的，甲方有权立即解除合同，已支付款项不予退还，并追究乙方的法律责任。

1.4**环境保护责任：**乙方违反环境保护法律法规或本合同约定，造成环境污染、生态破坏或因废弃物处置不当引发纠纷，由乙方承担全部责任，包括但不限于环境治理费、罚款、赔偿费等。给甲方造成的损失，乙方应全额赔偿。

1.5**未按时支付发票：**乙方未按照合同约定及时向甲方开具等额、合法的发票，甲方有权拒绝支付相应款项，直至乙方提供合法有效发票。因乙方发票问题导致甲方无法及时收到款项或产生税务风险的，责任由乙方承担。

1.6**隐瞒或虚报：**乙方在投标、履约或验收过程中提供虚假信息、隐瞒重要事实（如资质、业绩、清表能力等），一经查实，甲方有权解除合同，已支付款项不予退还，并保留追究乙方违约责任及索赔的权利。

1.7**擅自转包或分包：**乙方未经甲方书面同意，将本合同项下全部或部分工作转包给第三方或分包，甲方有权解除合同，已支付款项不予退还，并追究乙方的违约责任。

1.8**资料提供不及时或不全：**乙方未按照合同约定及时提供施工记录、影像资料、验收申请等文件，导致工期延误或甲方无法正常履约，应承担相应责任。

2.甲方的违约责任：

2.1**未按时支付款项：**甲方未按照本合同第四条第4款约定的时间向乙方支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分金额的XX‰（千分之XX）的违约金。逾期付款违约金总额不超过合同总价款的XX%（XX%）。逾期超过XX日，乙方有权暂停施工，或解除合同。因甲方原因造成乙方窝工、设备闲置等损失的，由甲方承担。

2.2**未及时提供必要条件或资料：**甲方未按照本合同第一条第1.4款、第1.7款或第1.9款约定，及时提供施工所需资料、许可、协调或便利条件，导致乙方无法正常开工或持续施工，工期延误的责任由甲方承担。若因此给乙方造成额外费用或损失，甲方应予以补偿。

2.3**无正当理由逾期验收：**如甲方无正当理由逾期不进行最终验收，自乙方提交验收申请之日起超过XX日仍未完成验收，视为验收合格。但甲方仍需按合同约定支付尾款。

2.4**指定工作错误或要求不合理：**若甲方提供的施工图纸、技术要求等存在错误或遗漏，或提出的验收标准不合理、不明确，导致乙方返工或无法通过验收，由此产生的费用和工期延误，由甲方承担主要责任。

3.**违约金的限制：**任何一方违约，守约方除有权要求违约方承担本条约定的违约责任外，还有权要求违约方赔偿因其违约行为所造成的直接经济损失。但违约金的约定是预计性的，实际损失超过违约金数额的，守约方仍有权要求进一步赔偿。任何一方均不得以违约金过高为由拒绝履行支付义务。

4.**合同解除后的责任：**若合同因本条约定或第十条约定解除，乙方应负责清理、拆除其在现场留下的所有设备、材料、临时设施，并运离现场。甲方应支付乙方已完成合格工作的相应工程款（按比例结算），并有权要求乙方退还已支付但尚未提供合格服务的款项、预付款或履约保证金（如有）。因解除合同给对方造成的损失，除不可抗力外，由责任方承担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。不可抗力包括但不限于：严重的自然灾害（如地震、台风、洪水、滑坡、泥石流等）、战争、动乱、政府行为（如法律、法规的变更、征收、征用、禁令等）、流行病疫情以及罢工、骚乱等社会事件。

2.通知义务：任何一方遭受不可抗力事件，应在事件发生后XX日内书面通知对方，说明不可抗力事件的情况、可能产生的影响以及预计持续的时间。通知应包含必要的证据支持（如政府部门公告、新闻报道、事故证明等）。

3.协商处理：收到不可抗力通知后，双方应就不可抗力事件的影响进行协商，根据事件性质和影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

4.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行，遭遇不可抗力的一方根据不可抗力影响的范围，可部分或全部免除责任，但应采取积极措施减少损失。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

5.合同解除：若不可抗力事件持续超过XX日，双方仍无法克服或恢复履行条件，或不可抗力事件直接导致合同目的无法实现的，受影响一方有权书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应就合同履行情况、已产生的费用、财产返还等事项进行结算。

6.不可抗力证明：主张不可抗力的一方，应承担提供不可抗力事件发生及影响情况的证明责任。若一方无法提供有效证明，则不能免除其违约责任。

第八条争议解决

1.协商：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平合理、诚信合作的原则进行。

2.调解：若协商未能解决争议，双方同意在协商不成后XX日内，可共同委托XX（如：XX市合同仲裁委员会或双方指定的其他调解）进行调解。调解达成协议的，双方应签订调解书，调解书经双方签字盖章后具有法律效力，双方应自觉履行。

3.仲裁：若协商和调解均无法解决争议，任何一方均有权将争议提交XX（明确具体的仲裁委员会名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会XX分会）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX。仲裁语言为中文。

4.诉讼：除非双方明确选择仲裁方式，否则任何一方也可在合同签订地或履行地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

5.争议解决规则：仲裁或诉讼过程中，除争议事项外，双方应继续履行本合同中未受争议影响的其他条款。仲裁费用或诉讼费用由败诉方承担；若双方均有责任，则按责任比例分担。在争议解决期间，双方均应避免采取任何妨碍对方正常履约或损害对方利益的行为。

第九条其他条款

1.通知：与本合同有关的任何通知、请求、要求或其他通信，均应通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部载明的地址或联系方式。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后XX日视为送达。地址变更应及时书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须由双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面修改合同。

3.合同生效：本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

4.合同