承包人变更合同补充协议

承包人变更合同补充协议合同编号：[具体编号]鉴于原合同（合同编号：[原合同编号]）在履行过程中出现承包人变更的情况，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经合同各方平等、自愿、充分协商，就承包人变更事宜达成如下补充协议：一、合同双方身份信息（一）原合同发包人（以下简称“发包人”）1.名称：[发包人全称]2.统一社会信用代码：[具体代码]3.法定代表人：[姓名]4.地址：[详细地址]5.联系方式：[联系电话]（二）原合同承包人（以下简称“原承包人”）1.名称：[原承包人全称]2.统一社会信用代码：[具体代码]3.法定代表人：[姓名]4.地址：[详细地址]5.联系方式：[联系电话]（三）变更后的承包人（以下简称“新承包人”）1.名称：[新承包人全称]2.统一社会信用代码：[具体代码]3.法定代表人：[姓名]4.地址：[详细地址]5.联系方式：[联系电话]二、标的物或服务具体描述（一）原合同标的物或服务概述原合同所涉及的标的物或服务为[详细描述原合同的标的物或服务内容，如建设工程的规模、地点、工程内容；货物采购的品种、规格、数量；服务的范围、标准等]。具体以原合同约定为准，原合同附件（如有）所包含的技术规格、图纸、清单等均为本补充协议的参考依据。（二）变更情况说明因[说明承包人变更的原因，如原承包人经营调整、新承包人具备更优的履约能力等]，经三方协商一致，同意将原合同中的承包人变更为新承包人。新承包人承诺完全知晓原合同的各项条款和要求，并愿意按照原合同及本补充协议的约定履行全部义务。三、权利义务（一）发包人权利义务1.权利按照原合同及本补充协议的约定，对新承包人的履约情况进行监督和检查，要求新承包人提供与工程进度、货物质量、服务成果等相关的资料和报告。在新承包人出现违约行为时，有权按照本补充协议及原合同的约定追究其违约责任，包括但不限于要求新承包人承担赔偿损失、支付违约金等责任。对新承包人提交的工程验收报告、结算报告等文件进行审核，并根据审核结果决定是否支付相应款项。2.义务按照原合同及本补充协议的约定，向新承包人支付合同款项。支付方式、时间和金额等按照原合同执行，若原合同有变更的，以本补充协议约定为准。为新承包人履行合同提供必要的协助和配合，如提供施工场地、协调相关单位关系等（如适用）。保守新承包人在履行合同过程中提供的商业秘密和技术秘密。（二）原承包人权利义务1.权利在完成原合同约定的未履行部分的交接工作后，有权要求发包人按照原合同约定支付已完成工作对应的款项。对新承包人的履约情况进行监督，若新承包人的行为可能损害原承包人的合法权益，有权向发包人提出意见和建议。2.义务自本补充协议生效之日起，将原合同未履行部分的相关资料、文件、设备等移交给新承包人，并配合新承包人完成交接工作。交接工作应在[具体时间]内完成，具体交接清单由三方共同确认。对新承包人提供必要的技术支持和协助，确保新承包人能够顺利承接原合同的工作。对在原合同履行过程中知悉的发包人和新承包人的商业秘密和技术秘密予以保密。（三）新承包人权利义务1.权利按照原合同及本补充协议的约定，获得合同款项。要求发包人提供必要的协助和配合，以完成合同约定的工作。在履行合同过程中，发现原合同存在不合理或无法履行的条款时，有权与发包人协商变更。2.义务严格按照原合同及本补充协议的约定履行全部义务，确保工程质量、货物质量或服务质量符合合同要求。按照原合同约定的工期或服务期限完成工作，若因不可抗力或发包人原因导致工期延误的，应及时书面通知发包人，并按照发包人要求采取措施减少损失。对原承包人移交的资料、文件、设备等进行妥善保管和使用，不得擅自泄露或转让给第三方。遵守国家法律法规和行业规范，承担因自身原因导致的安全事故、环境污染等责任。四、违约责任（一）发包人违约责任1.若发包人未按照原合同及本补充协议的约定支付合同款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向新承包人支付违约金。逾期超过[X]日的，新承包人有权暂停履行合同，并要求发包人承担因暂停履行合同造成的损失。2.若发包人未为新承包人履行合同提供必要的协助和配合，导致新承包人无法正常履行合同的，发包人应承担新承包人因此遭受的损失。（二）原承包人违约责任1.若原承包人未按照本补充协议的约定完成交接工作，每逾期一日，应按照原合同总金额的[X%]向新承包人和发包人支付违约金。逾期超过[X]日的，新承包人和发包人有权要求原承包人继续履行交接义务，并承担因逾期交接造成的损失。2.若原承包人未对新承包人提供必要的技术支持和协助，导致新承包人无法顺利承接原合同工作的，原承包人应承担新承包人因此遭受的损失。（三）新承包人违约责任1.若新承包人未按照原合同及本补充协议的约定履行义务，导致工程质量不合格、货物质量不符合要求或服务未达到标准的，应负责无偿返工、更换或采取其他补救措施，直至达到合同要求。同时，应按照原合同总金额的[X%]向发包人支付违约金。2.若新承包人未按照原合同约定的工期或服务期限完成工作，每逾期一日，应按照原合同总金额的[X%]向发包人支付违约金。逾期超过[X]日的，发包人有权解除合同，并要求新承包人承担因解除合同造成的损失。3.若新承包人擅自泄露或转让原承包人移交的资料、文件、设备等商业秘密和技术秘密，应承担由此给发包人和原承包人造成的损失，并按照原合同总金额的[X%]向发包人和原承包人支付违约金。五、争议解决本补充协议在履行过程中如发生争议，三方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、鉴定费等）由败诉方承担。六、其他条款1.本补充协议自三方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。本补充协议与原合同约定不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，按照原