承包混凝土队伍合同范本

承包混凝土队伍合同范本混凝土工程承包合同甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方拟将[具体工程项目名称]的混凝土工程发包给乙方，乙方具备相应的承包能力和资质，双方经平等、自愿、充分协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程项目名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.乙方负责本工程所需混凝土的供应，包括但不限于商品混凝土的生产、运输、泵送等工作。2.混凝土的强度等级、抗渗等级等技术指标应符合设计要求和相关标准规范，具体要求如下表所示：部位混凝土强度等级抗渗等级[部位1][强度等级1][抗渗等级1][部位2][强度等级2][抗渗等级2]………………二、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期延误1.因不可抗力、甲方原因或设计变更等非乙方原因导致工期延误的，乙方不承担责任，工期相应顺延。乙方应在事件发生后[X]天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后[X]天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见的，视为同意顺延工期。2.因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，最高不超过合同总价款的[X%]。延误工期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程混凝土供应采用固定单价方式计价，具体单价如下：混凝土强度等级[强度等级1][强度等级2]……合同暂定总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]），最终结算价款以实际供应的混凝土数量乘以相应单价为准。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方应向乙方支付合同暂定总价的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方报送当月完成的混凝土供应量及价款，甲方在收到报告后[X]天内进行审核确认，并在确认后[X]天内支付该月完成价款的[X%]。3.结算款：工程完工并经甲方验收合格后[X]天内，双方办理结算手续。甲方在结算完成后[X]天内支付至结算价款的[X%]，剩余[X%]作为质量保证金。4.质量保证金：质量保证金在工程质量保修期满后[X]天内无息返还给乙方。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，对不符合要求的情况有权要求乙方整改。有权要求乙方提供混凝土的相关质量证明文件和试验报告。有权在乙方违约时，按照合同约定追究乙方的违约责任。2.义务按照合同约定的时间和方式支付合同价款。提供施工现场的水电接口，并承担水电费用。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的条件。按照设计要求和相关标准规范及时进行混凝土工程的验收。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。在甲方违约时，按照合同约定追究甲方的违约责任。2.义务严格按照设计要求、相关标准规范和合同约定进行混凝土的生产、运输和泵送施工，确保工程质量。提供混凝土的相关质量证明文件和试验报告，保证混凝土质量符合要求。遵守施工现场的各项规章制度，做好施工现场的安全管理和环境保护工作。按照合同约定的工期完成混凝土工程施工，不得擅自停工、窝工。对混凝土工程在质量保修期内承担质量保修责任。五、质量标准及验收（一）质量标准1.乙方供应的混凝土应符合国家现行的相关标准规范和设计要求，如《预拌混凝土》（GB/T14902）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等。2.混凝土的配合比应经有资质的检测机构进行设计和验证，并报甲方和监理单位备案。3.乙方应在混凝土供应前，向甲方和监理单位提供混凝土的原材料质量证明文件、配合比报告等资料。（二）验收程序1.乙方在混凝土浇筑前，应通知甲方和监理单位进行隐蔽工程验收，验收合格后方可进行浇筑。2.混凝土浇筑过程中，甲方和监理单位有权进行旁站监督，对混凝土的坍落度、和易性等指标进行检查。3.混凝土浇筑完成后，乙方应按照规定进行养护，并在达到规定的龄期后，通知甲方和监理单位进行强度试验和质量验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应负责返工处理，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方承担。六、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。由此造成的工期延误和乙方损失，由甲方承担。2.因甲方原因导致乙方无法正常施工的，甲方应赔偿乙方因此造成的全部损失，工期相应顺延。（二）乙方违约责任1.乙方供应的混凝土质量不符合合同约定和相关标准规范的，乙方应负责无偿更换或返工处理，直至符合要求为止，并承担由此给甲方造成的全部损失。同时，甲方有权按照合同总价款的[X%]向乙方收取违约金。2.乙方未按照合同约定的工期完成混凝土工程施工的，应按照本合同第二条第（三）款的约定承担违约责任。3.乙方违反施工现场的安全管理和环境保护规定的，应承担相应的法律责任，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生