森林防火带建设合同范本

森林防火带建设合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方需要建设森林防火带，乙方具备相应的建设能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就森林防火带建设事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体森林防火带建设工程名称]（二）工程地点[详细地点]（三）工程内容1.场地清理乙方负责对森林防火带建设区域内的杂草、灌木、枯枝落叶等易燃物进行全面清理，清理范围为森林防火带设计宽度向两侧各延伸[X]米的区域。清理的杂草、灌木等应堆放到指定地点，并进行妥善处理，不得随意丢弃在建设区域周边。2.植被砍伐按照设计要求，对建设区域内影响森林防火带建设的树木进行砍伐。砍伐树木应严格遵守相关法律法规和林业部门的规定，办理必要的砍伐手续。砍伐后的树木应及时运离现场，不得在建设区域内堆放。3.防火带开挖根据设计标准，采用机械或人工方式开挖森林防火带，防火带宽度为[X]米，深度为[X]厘米。开挖的土壤应均匀堆放在防火带两侧，形成稳定的边坡，坡度应符合设计要求。4.防火隔离设施建设在防火带内设置防火隔离设施，如防火栅栏、防火沟等。防火栅栏的材质、规格和安装方式应符合设计要求，确保其具有良好的防火性能和稳定性。防火沟的尺寸和坡度应满足排水和防火的需要。5.植被恢复在防火带建设完成后，按照设计方案进行植被恢复工作。种植的植被应选择耐旱、耐瘠薄、防火性能好的品种，种植密度和间距应符合设计要求。乙方应负责植被的养护管理，确保植被的成活率达到[X]%以上。二、工程期限（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误如遇不可抗力因素（如自然灾害、战争等）或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。经甲方确认后，工期相应顺延。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，应向甲方支付工程总造价[X]%的违约金。三、工程质量（一）质量标准本工程质量应符合国家和地方相关标准、规范以及本合同约定的设计要求。具体质量标准见附件《森林防火带建设工程质量标准》。（二）质量检验1.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量符合要求。2.甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应积极配合。在施工过程中，甲方发现质量问题，有权要求乙方立即整改，直至符合质量标准为止。3.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程质量验收报告，甲方应在收到报告后[X]个工作日内组织验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的期限内进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款为含税价，包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、机械、运输、管理、利润、税费等一切费用。（二）支付方式1.预付款合同签订后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款乙方应每月向甲方提交工程进度报表，经甲方审核确认后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付已完成工程价款的[X]%作为进度款。3.竣工结算款工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在[X]个工作日内向甲方提交工程竣工结算报告及相关资料。甲方应在收到报告及资料后[X]个工作日内进行审核，审核无误后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付至工程结算总价款的[X]%。4.质量保证金预留工程结算总价款的[X]%作为质量保证金，质量保证金在工程质量保修期满后[X]个工作日内无息退还乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程进度、质量进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。有权对工程设计进行变更，但应提前通知乙方，并承担因变更导致的费用增加。有权在工程竣工后组织验收，对不符合质量要求的工程，有权要求乙方整改。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。提供施工所需的场地和相关资料，协助乙方办理施工所需的相关手续。协调施工过程中与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款。有权要求甲方提供施工所需的场地和相关资料，协助办理施工所需的相关手续。对甲方提出的不合理要求，有权提出异议并协商解决。2.义务按照合同约定的时间、质量标准和设计要求完成工程施工任务。遵守国家和地方相关法律法规，办理施工所需的相关手续，承担因施工产生的一切税费。加强施工现场管理，确保施工安全，文明施工。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。对工程质量负责，在质量保修期内承担保修责任。保护施工现场周边的环境和设施，不得随意破坏。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额[X]%的违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金为止。由此造成的工期延误和损失由甲方承担。2.如甲方因自身原因导致工程停工或无法继续施工，应承担乙方因此造成的损失，并按照合同总价款的[X]%向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的时间竣工，每逾期一天，应向甲方支付工程总造价[X]%的违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如乙方工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至符合质量标准为止。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如乙方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）合同变更和解除本合同的变更和解除须经双方协商一致，并