钢结构安全协议合同范本

钢结构安全协议合同范本合同编号：[具体编号]本《钢结构安全协议合同》（以下简称“本合同”）由以下双方于[合同签订日期]在[签订地点]签订：甲方（委托方）1.名称：[甲方公司全称]2.法定代表人：[甲方法人姓名]3.地址：[甲方公司地址]4.联系方式：[甲方联系电话]5.统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（受托方）1.名称：[乙方公司全称]2.法定代表人：[乙方法人姓名]3.地址：[乙方公司地址]4.联系方式：[乙方联系电话]5.统一社会信用代码：[乙方信用代码]6.资质证书编号：[乙方相关资质编号]鉴于甲方拟进行[项目名称]的钢结构工程建设，乙方具备从事钢结构工程的专业资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程概况工程名称：[项目名称]工程地点：[具体地点]工程内容：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和技术要求，完成该项目钢结构的制作、运输、安装及相关附属工程。具体包括但不限于钢柱、钢梁、钢屋架等主要钢结构构件的加工制作，以及防腐、防火处理；将制作好的钢结构构件运输至施工现场并进行安装就位；完成钢结构与基础的连接、支撑系统的安装等工作。2.工程标准乙方应严格按照国家现行的钢结构工程施工质量验收规范（GB50205[具体版本]）、设计图纸及相关技术文件的要求进行施工，确保工程质量符合合格标准。钢结构的材质、规格、型号应符合设计要求和相关国家标准，乙方应提供主要钢材的质量证明文件和检验报告。防腐、防火涂层的厚度、质量应满足设计规定和相关标准的要求，乙方应在施工过程中进行质量检测并提供检测报告。二、双方权利和义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。对乙方提交的施工方案、施工组织设计等文件进行审核，提出修改意见。在工程竣工后，按照合同约定的验收标准和程序对工程进行验收。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款项。在开工前，向乙方提供施工现场的地质勘察资料、地下管线资料、设计图纸等相关文件，并保证资料的真实性、准确性和完整性。协助乙方办理施工现场的相关手续，协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照合同约定的时间组织工程验收，及时接收合格工程。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款项。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件，以保证工程的顺利进行。在施工过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致工程无法正常进行，有权要求工期顺延，并要求甲方承担相应的费用。2.义务严格按照合同约定的工程内容、标准和工期要求进行施工，确保工程质量和安全。编制详细的施工方案和施工组织设计，并报甲方审核同意后实施。建立健全质量管理体系和安全管理体系，加强施工现场的质量和安全管理，确保施工人员的人身安全和工程的安全。按照国家有关规定和合同约定，对工程进行保修，在保修期内及时处理质量问题。妥善保管施工现场的材料和设备，防止损坏和丢失。三、安全责任（一）乙方安全责任1.乙方应建立健全安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，对施工现场的安全工作进行全面管理。2.乙方应加强对施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能，确保施工人员持证上岗。3.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，如搭建防护棚、设置安全网等，确保施工人员和周边环境的安全。4.乙方应对施工现场的机械设备、电气设备等进行定期检查和维护，确保设备的安全运行。5.乙方在施工过程中发生安全事故，应立即采取措施进行救援和处理，并及时向甲方和相关部门报告。乙方应承担因安全事故造成的一切损失和责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿、行政处罚等。（二）甲方安全责任1.甲方应向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。2.甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。3.甲方在乙方施工过程中，应协调其他施工单位与乙方的关系，避免因交叉作业等原因造成安全事故。四、工程价款及支付方式（一）工程价款本工程采用[固定总价/固定单价/可调价格]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。该价款包括但不限于钢结构制作、运输、安装、防腐、防火处理、检测、税费等所有费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。2.进度款：乙方完成钢结构制作并运输至施工现场后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）；钢结构安装完成[X]%时，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。3.竣工结算款：工程竣工经甲方验收合格后，双方进行竣工结算。结算完成后[X]日内，甲方向乙方支付至结算价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。4.质量保证金：结算价款的[X]%作为质量保证金，在工程保修期届满后[X]日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。五、工期要求1.本工程工期自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]日历天。2.如因不可抗力、甲方原因或设计变更等非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]日内书面通知甲方，并提供相关证明材料。经甲方确认后，工期相应顺延。3.如乙方未能按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的[X]‰作为违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的一切损失。六、工程验收1.乙方完成全部工程内容后，应向甲方提交工程竣工报告和完整的竣工资料。2.甲方收到乙方的竣工报告和资料后，应在[X]日内组织相关单位进行验收。验收合格的，双方签署工程验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方提出的整改意见进行整改，直至验收合格为止。整改期间的工期不顺延。3.工程验收标准按照国家现行的钢结构工程施工质量验收规范（GB50205[具体版本]）、设计图纸及相关技术文件的要求执行。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额的[X]‰作为违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付款项及违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员窝工费、设备闲置费等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，应负责无偿返工或采取其他补救措施，直至达到质量标准为止。因此造成工期延误的，乙方应承担逾期竣工的违约责任。2.如乙方违反合同约定的安全管理规定，导致安全事故发生，应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.如乙方擅自将工程转包或分包给其他单位或个人，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款的[X]%作为违约金，并承担因此造成的一切损失。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程保修