2025施工协议书范本

2025施工协议书范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]资质证书号：[乙方施工资质证书编号]鉴于甲方拟进行[工程名称]的施工建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，就乙方承包甲方的施工工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程全称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：包括但不限于[具体施工项目，如建筑物的基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等，可根据实际情况详细列举]4.工程规模：[说明工程的建筑面积、层数、长度、高度等相关规模数据]二、工程期限1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.总工期：共计[X]日历天。如遇不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工等情况，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[X]天内，以书面形式向甲方提出工期顺延申请，并提供相关证明材料，甲方应在收到申请后[X]天内予以确认。三、工程质量1.乙方应严格按照国家现行的施工质量验收规范、标准以及本工程的设计文件进行施工，工程质量应符合[具体质量标准，如国家相关标准、行业标准等]，并达到合格标准。2.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量。在施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查和监督，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合质量要求。3.工程竣工后，乙方应按照规定进行自检，自检合格后向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到报告后[X]天内组织相关单位进行竣工验收。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款为固定总价，除本协议另有约定外，不再调整。2.支付方式合同签订后，甲方应在[X]天内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度达到[具体进度节点，如基础完工、主体结构完工等]时，甲方应在收到乙方提交的进度款申请后[X]天内，支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程竣工验收合格后，甲方应在[X]天内支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]天内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程的进度、质量、安全等进行监督和检查。有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成工程施工。对工程设计变更、施工方案调整等事项有最终决定权。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。在开工前，向乙方提供施工现场及施工所需的相关资料，如施工图纸、地质勘察报告等。协调施工现场周边的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。及时组织工程竣工验收和结算。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程价款。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。在施工过程中，如因甲方原因导致乙方停工、窝工等损失，乙方有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工，确保工程质量和安全。遵守国家法律法规和施工现场的管理规定，文明施工，做好施工现场的环境保护和安全防护工作。负责施工现场的临时设施搭建、施工用水用电的接入等工作，并承担相关费用。按照规定整理和归档工程资料，在工程竣工验收合格后[X]天内，向甲方提交完整的工程资料。六、材料和设备供应1.甲方供应材料和设备甲方负责供应的材料和设备（以下简称“甲供材”）应在本协议附件中明确列出。甲方应按照工程进度计划，及时将甲供材供应到施工现场，并提供产品质量证明文件。乙方应在收到甲供材后[X]天内进行验收，如发现甲供材的品种、规格、数量、质量等不符合要求，应及时通知甲方，甲方应负责更换或补齐。乙方应妥善保管甲供材，如因乙方保管不善导致甲供材损坏、丢失等情况，乙方应承担赔偿责任。2.乙方采购材料和设备乙方自行采购的材料和设备（以下简称“乙供材”）应符合本工程的设计要求和质量标准，并提供产品质量证明文件。乙方应在采购前[X]天，将乙供材的样品、品牌、规格、型号等资料报甲方和监理单位确认，经确认后方可采购。甲方和监理单位有权对乙供材的采购过程进行监督和检查，如发现乙供材不符合要求，乙方应立即停止使用，并负责更换，费用由乙方承担。七、安全生产与文明施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。乙方应为施工现场的人员办理意外伤害保险，并承担相关费用。2.乙方应按照规定设置安全防护设施，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和周边环境的安全。在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方和相关部门。乙方应承担因安全事故造成的一切损失和责任。3.乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场的整洁、卫生，遵守环境保护的相关规定。如因乙方原因造成环境污染等问题，乙方应负责治理，并承担相关费用。八、工程变更1.在施工过程中，如因甲方原因需要进行工程变更，甲方应提前[X]天以书面形式通知乙方，并提供变更后的设计文件和施工要求。乙方应按照变更后的要求进行施工，因工程变更导致的费用增加或工期延长，由甲方承担。2.如因乙方原因需要进行工程变更，乙方应提前[X]天以书面形式向甲方提出申请，并说明变更的原因、内容和对工程价款、工期的影响。经甲方和设计单位同意后方可进行变更。因乙方原因导致的工程变更，费用增加由乙方承担，工期不予顺延。九、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金，由此造成的工期延误和乙方损失由甲方承担。如因甲方原因导致工程停工、窝工等情况，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费、材料保管费等。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担因解除合同给甲方造成的损失。如工程质量不符合要求，乙方未按照甲方要求及时整改或整改后仍不符合要求的，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担因工程质量问题给甲方造成的损失。如乙方违反本协议的其他约定，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担因违约给甲方造成的损失。十、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本协议自双