土方大开挖施工合同范本

土方大开挖施工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行[项目名称]的土方大开挖工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[项目名称]土方大开挖工程2.工程地点：[具体地点]3.工程范围：本工程范围内的土方大开挖、土方运输、场地平整等工作，具体以施工图纸和甲方要求为准。4.工程规模：土方开挖总量约为[X]立方米（最终以实际完成量为准）。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：[X]日历天。如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。三、合同价款及支付方式1.合同价款本合同采用[固定总价/综合单价]方式计价。若采用固定总价方式，合同总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]），该价格包含完成本工程所需的人工、材料、机械、运输、管理、利润、税金、风险等一切费用。若采用综合单价方式，土方开挖综合单价为人民币[X]元/立方米，最终结算价款按实际完成的土方开挖量乘以综合单价计算。2.支付方式预付款：合同签订后，甲方在[X]个工作日内支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，甲方在收到报告后[X]个工作日内审核确认，并支付已完工程价款的[X]%。结算款：工程竣工经甲方验收合格后，乙方在[X]天内提交竣工结算报告，甲方在收到报告后[X]个工作日内完成审核。审核完成后，甲方在[X]个工作日内支付至结算价款的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金。质量保证金：质量保证金在工程质保期满后[X]个工作日内无息退还。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对工程质量、进度、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的部分进行整改。按照合同约定对乙方提交的工程量报告和结算报告进行审核。在乙方存在违约行为时，有权要求乙方承担违约责任。2.义务在开工前[X]天，向乙方提供施工图纸、地质勘察报告等相关资料，并进行技术交底。负责办理施工所需的相关手续，协调与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照合同约定及时支付工程款。及时组织工程验收。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程款。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。2.义务严格按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量和安全。编制施工组织设计和进度计划，并报甲方审核。遵守施工现场的管理规定，做好施工现场的环境保护和文明施工工作。负责施工过程中的安全管理，承担因自身原因造成的安全事故责任。按照规定提交工程资料，配合甲方进行工程验收。工程质保期内，对工程质量问题负责免费维修。五、工程质量1.乙方应严格按照国家和地方相关标准、规范以及施工图纸进行施工，工程质量应符合合格标准。2.工程质量达不到约定标准的，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。因返工造成的工期延误和费用增加由乙方承担。3.甲方有权对工程质量进行检查和检验，乙方应积极配合。如检验不合格，乙方应立即整改，直至检验合格为止。六、安全施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全。2.乙方应为施工现场的人员和设备购买必要的保险，承担因安全事故造成的人员伤亡和财产损失的赔偿责任。3.甲方有权对乙方的安全施工情况进行监督检查，发现安全隐患有权要求乙方立即整改。乙方应在规定的时间内完成整改，并将整改情况书面报告甲方。七、违约责任1.甲方违约责任甲方未按照合同约定支付工程款的，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金。因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任乙方未按照合同约定的工期完成工程的，每逾期一日，应按照合同价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。乙方工程质量不符合合同约定标准的，应负责无偿返工，直至达到合格标准。如给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。乙方违反安全施工规定，发生安全事故的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章