外墙岩棉板保温合同范本

外墙岩棉板保温合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方拟对[项目名称及地址]的外墙进行岩棉板保温工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称[具体工程名称]外墙岩棉板保温工程1.2工程地点[详细工程地址]1.3工程内容乙方负责外墙岩棉板保温工程的施工，具体包括但不限于：基层墙面处理：对墙面进行清理、修补、找平，确保墙面符合岩棉板安装要求。岩棉板安装：采用专用粘结剂将岩棉板粘贴于墙面，并使用锚固件进行固定，确保岩棉板安装牢固、平整。抹面防护层施工：在岩棉板表面涂抹抹面胶浆，并铺设耐碱玻纤网格布，增强保温系统的抗裂性能。收边、收口处理：对门窗洞口、阴阳角等部位进行收边、收口处理，保证工程外观质量。1.4工程范围[明确具体的施工范围，可根据实际情况详细描述，如建筑物的具体楼层、外立面面积等]二、合同工期2.1开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。2.2竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。2.3工期延误如遇下列情况，经甲方代表确认后，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害、战争等。甲方变更设计或增加工程量。因甲方原因导致的停水、停电连续超过[X]小时。非乙方原因造成的连续停工[X]天以上。乙方应在上述情况发生后[X]天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后[X]天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。三、工程质量3.1质量标准本工程质量应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及设计文件的要求，具体标准如下：岩棉板的质量应符合《建筑用岩棉绝热制品》（GB/T196862015）等相关标准的规定。保温系统的性能应符合《外墙外保温工程技术标准》（JGJ1442019）等相关标准的要求。工程施工质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB502102018）等相关标准的规定。3.2质量保证乙方应建立健全质量管理体系，严格按照施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。乙方应在施工现场设置质量管理人员，对施工质量进行全程监督检查。3.3质量检验与验收乙方应在每道工序完成后进行自检，自检合格后报甲方和监理单位验收。未经甲方和监理单位验收合格，不得进行下一道工序的施工。工程完工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告和完整的竣工资料，甲方应在收到报告后[X]天内组织验收。验收合格的，双方签署工程验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的期限内进行整改，直至验收合格为止。工程质量保修期为[X]年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应免费承担因工程质量问题而产生的维修责任。四、合同价款与支付4.1合同价款本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），此价款为含税价，包括但不限于岩棉板材料采购、运输、安装、施工设备、劳务、管理、利润、税金、保险、保修等完成本工程所需的一切费用。4.2付款方式合同签订后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方完成基层墙面处理并经甲方和监理单位验收合格后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方完成岩棉板安装并经甲方和监理单位验收合格后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程全部完工并经甲方和监理单位验收合格后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期届满后[X]天内，如无质量问题，甲方应一次性无息支付给乙方。4.3支付方式甲方应通过银行转账的方式将款项支付至乙方指定的银行账户，乙方应在每次收款时向甲方提供合法有效的发票。五、双方权利义务5.1甲方权利义务5.1.1权利对工程质量、进度、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的部分进行整改。对工程设计和施工方案提出修改意见。按照合同约定的时间和方式支付工程价款。组织工程竣工验收。5.1.2义务提供施工所需的水、电接口，并承担施工期间的水电费。协调施工现场与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。按照合同约定及时支付工程价款。及时组织工程验收和结算。5.2乙方权利义务5.2.1权利按照合同约定收取工程价款。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。对甲方提出的不合理要求进行拒绝，并要求甲方承担因此造成的损失。5.2.2义务按照合同约定的工期、质量标准和施工范围完成工程施工。遵守施工现场的管理规定，做好施工现场的安全防护和环境保护工作。提供施工所需的材料、设备和劳动力，并保证其质量和性能符合要求。对施工过程中发生的安全事故和质量问题承担责任，并及时进行处理。在工程保修期内，按照合同约定承担保修责任。六、材料供应6.1材料采购乙方负责本工程所需岩棉板及其他辅助材料的采购，所采购的材料应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及设计文件的要求，并提供产品质量合格证明文件。6.2材料检验乙方应在材料进场前通知甲方和监理单位进行检验，经检验合格后方可使用。对不合格的材料，乙方应及时退场，并承担由此产生的费用。6.3材料保管乙方应妥善保管进场的材料，做好防潮、防火、防盗等措施。因乙方保管不善造成材料损坏、丢失的，由乙方承担责任。七、安全施工7.1安全责任乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。乙方应对施工过程中的安全事故承担全部责任，并承担由此产生的一切费用。7.2安全措施乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护设施和消防器材。乙方施工人员应遵守安全操作规程，正确佩戴和使用安全防护用品。7.3安全培训乙方应对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。未经安全教育培训的人员不得上岗作业。八、违约责任8.1甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。如因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费等。8.2乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。如乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。因返工造成工期延误的，乙方应承担逾期完工的违约责任。如乙方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款10.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲方执[X]份，乙方执[X]份，具有同等法律效力。10.2合同