沥青混凝土摊铺合同范本

沥青混凝土摊铺合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方有沥青混凝土摊铺工程的需求，乙方具备相应的施工能力和资质，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，就沥青混凝土摊铺工程事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，对[具体施工范围]进行沥青混凝土摊铺作业，包括但不限于基层处理、沥青混凝土的运输、摊铺、压实等工作。（四）工程规模摊铺面积约为[X]平方米，具体面积以实际测量为准。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用综合单价包干的方式，沥青混凝土摊铺综合单价为每平方米[X]元。暂定合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），最终结算价款以实际摊铺面积乘以综合单价为准。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方完成工程量的[X%]时，甲方应在收到乙方提交的进度款申请报告后的[X]个工作日内，向乙方支付至已完工程价款的[X%]。3.结算款：工程竣工经甲方验收合格后，乙方应在[X]个工作日内提交工程结算报告，甲方应在收到结算报告后的[X]个工作日内完成审核。审核无误后，甲方应在[X]个工作日内支付至结算总价款的[X%]，剩余[X%]作为质量保证金。4.质量保证金：质量保证金在质保期届满后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内无息退还乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查。有权要求乙方按照合同约定的标准和要求进行施工。有权对乙方的施工人员、设备等进行管理和调配。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程款。提供施工所需的场地、水源、电源等施工条件。及时提供施工图纸和技术要求，并对乙方提出的技术问题进行解答。组织工程竣工验收，并按照合同约定进行结算。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。有权要求甲方提供施工所需的场地、水源、电源等施工条件。有权对甲方提出的不合理要求进行拒绝。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和技术要求进行施工，确保工程质量和安全。遵守国家和地方有关法律法规和施工现场的管理规定，文明施工，保护环境。提供施工所需的人员、设备、材料等，并保证其质量和性能符合要求。负责施工现场的安全管理，承担因乙方原因造成的安全事故责任。按照合同约定的时间和要求提交工程进度报告、结算报告等资料。五、工程质量及验收（一）质量标准本工程的质量标准应符合国家和地方相关标准、规范以及甲方提供的施工图纸和技术要求。（二）质量保证乙方应建立健全质量管理体系，对工程质量负责。工程质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[X]小时内到达现场进行维修，费用由乙方承担。（三）验收程序1.乙方完成全部工程施工后，应自行组织预验收。预验收合格后，向甲方提交竣工验收报告。2.甲方收到竣工验收报告后，应在[X]个工作日内组织相关人员进行竣工验收。3.工程竣工验收合格的，双方应签署竣工验收报告；工程竣工验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格为止，整改费用由乙方承担。六、材料供应（一）材料要求本工程所需的沥青混凝土等主要材料由乙方负责采购，材料的质量应符合国家和地方相关标准、规范以及甲方提供的技术要求。乙方应提供材料的质量证明文件和检验报告，经甲方确认后方可使用。（二）材料保管乙方应妥善保管采购的材料，确保材料不受损坏、变质。如因乙方保管不善导致材料损失的，乙方应自行承担责任。七、安全施工（一）安全责任乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。乙方应为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，承担因乙方原因造成的安全事故责任。（二）安全措施乙方应采取必要的安全措施，如设置安全警示标志、配备安全防护用品等，确保施工人员和周围环境的安全。如因乙方安全措施不到位导致安全事故发生的，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。八、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每逾期一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止，并承担因此造成的工期延误责任和经济损失。3.如乙方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（二）合同份数本合