施工总承包合同不从协议

施工总承包合同不从协议甲方（发包方）：名称：[发包方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]乙方（承包方）：名称：[承包方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《[原合同名称]》（以下简称“原合同”），现因[具体原因]，经双方友好协商，就原合同相关条款进行调整和补充，达成如下补充协议，以资共同遵守。一、标的物或服务具体描述（一）工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：本工程为[工程详细描述，包括但不限于建筑物的结构形式、层数、建筑面积、装修标准等]，具体以施工图纸、设计变更及相关技术文件为准。4.承包范围：乙方负责本工程的施工总承包，包括但不限于基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、通风与空调工程等全部工程内容的施工、调试、验收及保修等工作。（二）工程期限1.开工日期：[具体开工日期]，如因甲方原因导致无法按时开工，开工日期相应顺延。2.竣工日期：[具体竣工日期]，乙方应确保在该日期前完成全部工程内容并通过验收。3.工期延误：如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内以书面形式向甲方提出工期顺延申请，经甲方确认后，工期相应顺延。（三）工程质量1.质量标准：本工程质量应符合国家现行相关标准、规范及设计要求，达到[具体质量等级标准，如合格、优良等]。2.质量保证：乙方应建立健全质量管理体系，严格按照施工图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。在质量保修期内，乙方应承担免费维修责任。二、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准规范进行施工。有权对设计变更、工程洽商等事项进行审批。有权在乙方存在违约行为时，按照合同约定追究乙方的违约责任。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。提供施工所需的场地、水源、电源等施工条件，并协调解决施工过程中与周边单位和居民的关系。及时组织设计单位、监理单位等相关人员对工程进行验收。按照合同约定提供施工图纸、技术资料等文件。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。提供施工所需的场地、水源、电源等施工条件，并协调解决施工过程中与周边单位和居民的关系。及时组织设计单位、监理单位等相关人员对工程进行验收。按照合同约定提供施工图纸、技术资料等文件。（二）乙方权利和义务1.权利有权按照合同约定的时间和方式收取工程价款。有权要求甲方提供施工所需的场地、施工图纸、技术资料等文件。在甲方存在违约行为时，有权按照合同约定追究甲方的违约责任。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成全部工程内容，并承担工程质量保修责任。编制施工组织设计和施工进度计划，并报甲方和监理单位审批。遵守国家法律法规和相关规章制度，确保施工安全，文明施工。按照规定及时支付农民工工资，不得拖欠。对施工现场的材料、设备等进行妥善保管，承担因保管不善造成的损失。三、工程价款及支付方式（一）工程价款1.合同总价：本工程合同总价为人民币[大写金额]元（￥[小写金额]），该价格为含税价，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等全部费用。2.价款调整：如因设计变更、工程洽商、物价波动等原因导致工程价款发生调整，双方应按照合同约定的调整方式进行结算。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]天内支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。2.进度款：乙方应在每月[X]日前向甲方提交上月完成工程量报告，经甲方和监理单位审核确认后，甲方应在[X]天内支付上月完成工程量的[X]%作为进度款。3.竣工结算款：工程竣工并通过验收后，乙方应在[X]天内提交竣工结算报告，经甲方审核确认后，甲方应在[X]天内支付至结算总价的[X]%。4.质量保证金：结算总价的[X]%作为质量保证金，在质量保修期届满后，如无质量问题，甲方应在[X]天内无息退还。四、违约条款（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人工费、设备闲置费、材料保管费等。3.如甲方违反合同约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照合同总价的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如乙方违反合同约定的其他义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。五、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。本补充协议与原合同条款不一致的，以本补充协议为准。2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日本协议依据《中华人民共和国民法典》第七百八十八条（建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。）、第七百九十九条（建设工程竣工后，发包人应当