马路沥青施工合同范本

马路沥青施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX城市建设集团有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张明。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX沥青工程有限责任公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李强。

乙方联系方式

###合同简介

本合同由甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订，基于甲方对XX市XX路段的沥青路面施工需求，乙方作为具备相应资质的沥青工程施工单位，双方经友好协商达成合作。甲方委托乙方按照国家及行业相关标准，完成XX路段的沥青路面铺设工程，涉及路面勘察、材料采购、施工、质量验收等全过程服务。合作背景为甲方因城市基础设施升级改造需要，需对上述路段进行沥青路面修复与重建，以确保交通运行安全与效率。乙方凭借其在沥青工程领域的专业技术和丰富经验，承诺在合同约定时间内完成施工任务，并保证工程质量符合设计要求及行业规范。双方通过本合同明确各自的权利与义务，确保工程顺利实施，并设定相应的价格、支付、履行及违约责任条款，以保障合作双方的合法权益。合同范本中的当事人信息及简介部分，为后续条款的制定提供了基础依据，明确了合同主体身份及合作前提，是整个合同体系的核心组成部分。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方完成XX市XX路段沥青路面施工的具体事宜，确保工程按质、按量、按时完成，提升城市道路基础设施水平。合同范围包括但不限于：对指定路段进行现场勘察，制定详细施工方案；按照设计图纸和技术规范要求，采购符合标准的沥青、集料等原材料；沥青路面的摊铺、碾压、接缝处理等施工工序；承担施工期间的安全管理与环境保护责任；配合甲方进行工程质量检查与验收；提供完整的施工记录与竣工资料。具体施工内容涉及XX路段全长约XX公里，路面宽度XX米，厚度XX厘米，采用XX型号沥青混凝土，及相关附属设施的修复与建设。

第二条定义

1.**沥青路面**：指采用沥青材料作为结合料，铺设在路基或基层上形成的柔性路面结构。

2.**施工方案**：指乙方根据设计图纸、地质勘察报告及现场条件编制的详细施工计划，包括进度安排、人员配置、机械调配及质量标准。

3.**竣工资料**：指施工过程中形成的质量检测报告、材料合格证、隐蔽工程记录、验收证书等文件的总称。

4.**不可抗力**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

5.**设计变更**：指经甲方或设计单位确认的工程内容修改。

第三条双方权利与义务

###1.甲方的权力与义务

-**权力**：

甲方有权对乙方的施工、进度、质量进行监督，并要求乙方按照合同约定及国家规范进行整改。甲方有权根据工程需要调整施工方案，但需提前XX日书面通知乙方，并承担由此产生的额外费用。甲方有权在工程验收时提出合理意见，并最终决定是否接受工程成果。若乙方违约，甲方有权解除合同并索赔。

-**义务**：

甲方应提供施工所需的场地、水电接入等必要条件，并协调周边关系，确保乙方顺利施工。甲方需按时审核乙方提交的施工方案及进度计划，并在XX日内给予书面反馈。甲方应按照合同约定支付工程款项，逾期支付需承担违约责任。甲方需委派专人对工程进行质量监督，并配合乙方完成相关验收程序。若因甲方原因导致工程中断，甲方应承担相应损失。

###2.乙方的权力与义务

-**权力**：

乙方有权按照合同约定收取工程款，并要求甲方提供必要的施工支持。乙方在工程变更或设计修改时，有权提出合理建议并要求调整工期或费用。乙方对施工过程中发现的质量隐患，有权要求甲方或设计单位及时处理。

-**义务**：

乙方应组建专业的施工团队，配备符合要求的机械设备，并严格按照国家《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2017）及设计图纸施工。乙方需确保原材料来源合法、质量合格，并主动提交检测报告供甲方审核。乙方应制定详细的安全生产方案，落实安全措施，杜绝重大事故发生。乙方需按月提交进度报告，并接受甲方及监理单位的检查。若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方需无条件返工并承担费用。乙方应妥善保管施工资料，并在工程竣工后XX日内提交完整竣工资料一套。乙方不得将工程转包或分包，确需分包需经甲方书面同意。在施工期间，乙方需遵守环保规定，减少扬尘与噪音污染。

（注：本部分内容可根据实际需求进一步细化，如增加对知识产权、保密条款等的具体约定。）

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的沥青路面施工总价为人民币XX元（大写：XX元整），包含设计、材料、施工、设备、管理、质量验收及竣工资料等全部费用。最终价格以甲方书面确认的施工量为依据进行调整。

2.付款方式：采用分期支付，具体分项如下：

（1）合同签订后XX日内，甲方支付合同总价款的XX%，即人民币XX元，作为预付款；

（2）完成路基处理及沥青铺设XX%后，经甲方验收合格，支付至合同总价款的XX%，即人民币XX元；

（3）工程竣工验收合格后XX日内，支付至合同总价款的XX%，即人民币XX元；

（4）剩余XX%作为工程质量保证金，于工程交付使用后XX年内无质量问题时一次性无息返还。

3.支付账户：乙方需提供符合要求的对公账户信息，甲方将按照合同约定将款项直接划转至该账户。乙方应确保账户信息准确有效，因提供错误信息导致的延迟付款，责任由乙方承担。所有支付均以人民币结算，乙方需提供等额合法发票。

4.如遇工程量增减，双方需在XX日内协商调整价格，并签订补充协议。任何一方不得单方面调整价格。

第五条履行期限

1.合同有效期：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共计XX个月。

2.施工期限：乙方应在收到甲方书面开工通知后XX日内正式开工，计划于XXXX年XX月XX日完工。因不可抗力或甲方原因导致的延期，工期相应顺延，但乙方需提前XX日书面通知甲方。

3.关键节点：

（1）现场勘察及方案提交：签订合同后XX日内完成；

（2）材料进场检验：开工前XX日完成；

（3）中期验收：完成XX%工程量后XX日内；

（4）竣工验收：工程完工后XX日内，由甲方牵头设计、监理等单位进行。

4.乙方应每月向甲方提交进度报告，并接受甲方随时抽查。若乙方连续XX日无正当理由未按进度施工，甲方有权解除合同并索赔。

第六条违约责任

###一、甲方违约责任

1.**未按时支付款项**：每逾期一日，甲方应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿损失。

2.**无正当理由拒绝验收**：若甲方在工程验收合格后XX日内未签署验收文件，视为默认通过，乙方需承担相应风险。因甲方拖延验收导致的设备闲置、人员窝工等损失，由甲方承担。

3.**提供资料不实**：若因甲方提供的场地条件、地质资料等存在虚假或遗漏，导致工程返工或质量受损，责任由甲方承担，乙方有权要求甲方补足损失。

###二、乙方违约责任

1.**质量违约**：

（1）若工程出现返工、修复情况，乙方需承担全部返工费用及工期延误责任，且甲方有权扣除相应工程款。

（2）若因乙方材料不合格、施工不规范导致道路出现裂缝、坑洼等严重质量问题，乙方需在XX日内修复，并承担修复期间的交通疏导费用。若修复后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款XX%的违约金。

（3）若工程未通过竣工验收，乙方需承担由此产生的检测费、整改费等全部费用，且甲方有权要求乙方在XX日内重新验收，逾期未通过则解除合同。

2.**工期延误**：

（1）因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，乙方应按合同总价款的XX%向甲方支付延误违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。

（2）若延误超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付款项的XX%，其余款项及违约金不予退还。

（3）因乙方原因造成的工期延误，导致甲方错过最佳施工期（如季节性限制），乙方需承担由此产生的额外费用。

3.**安全生产责任**：若乙方在施工过程中发生重大安全事故，造成人员伤亡或财产损失，乙方需承担全部赔偿责任，并解除合同。甲方保留追究乙方法律责任的权利。

4.**转包或违法分包**：若乙方将工程转包或非法分包，一经查实，甲方有权立即解除合同，并要求乙方支付合同总价款XX%的违约金，同时保留追究乙方全部责任的权利。

###三、不可抗力免责

若因地震、洪水、战争等不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，但需在事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力影响消除后，乙方应尽快恢复施工。

（注：本条款可根据实际需求细化，如增加关于知识产权归属、保密义务的具体约定。）

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如征收、征用）、法律变化以及类似不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害或社会事件。

2.**通知与证明**：

（1）任何一方因不可抗力导致无法履行或部分履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，说明事件情况、影响范围及预计持续时间。

（2）通知后，双方应积极采取措施减少损失，并在不可抗力影响持续期间暂停履行受其影响的合同义务。

（3）主张不可抗力的一方应提供相关证明文件，如政府部门公告、新闻报道、保险理赔文件等，以证实不可抗力的存在及其对合同履行的影响程度。

3.**责任免除**：

（1）因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行的，受影响一方不承担违约责任，但需在不可抗力消除后尽快恢复履行。

（2）若不可抗力导致合同部分或全部目的无法实现，双方均有权协商解除合同，且互不承担赔偿责任。

（3）因不可抗力造成的直接损失（如材料损耗、设备闲置），由双方各自承担。若不可抗力导致共同损失，应按实际损失比例分担。

4.**协商处理**：本条所称“不可抗力”不包含因一方过错（如未采取合理安全措施）加剧或造成的损失。双方应友好协商不可抗力的具体影响及后续处理方案，任何单方面主张均需对方书面认可。

第八条争议解决

1.**协商解决**：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应在不影响合同履行的前提下进行，双方可指定专门联系人处理相关事宜。若在XX日内协商达成一致，双方应签署书面协议确认。

2.**调解**：若协商未果，双方可共同委托第三方调解机构（如XX市合同仲裁委员会）进行调解。调解应遵循自愿、公平、合法的原则，调解达成协议的，双方应签订调解书并履行。调解不成的，可进入仲裁或诉讼程序。

3.**仲裁**：若双方未能通过协商或调解解决争议，应提交XX仲裁委员会（地址：XX市XX区XX路XX号）按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁语言为中文，费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。

4.**诉讼**：若双方选择诉讼，则应向合同履行地（即XX市XX区人民法院）提起诉讼。诉讼期间，除争议标的外，双方应继续履行合同其他条款，且任何一方不得单方面解除合同。法院判决后，双方应自觉履行，拒不履行的，可申请强制执行。

5.**法律适用**：本争议解决条款适用中华人民共和国法律。任何一方变更争议解决方式均需书面通知对方，否则原约定有效。所有争议解决程序均应公平、高效进行，避免不必要的程序拖延。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方所有正式通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。邮件发送以发送时邮戳或电子邮件发送记录为准；传真发送以发送成功回执为准。若一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方，否则按原方式发送视为有效送达。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议方为有效。补充协议与本合同具有同等法律效力，且不得与本合同约定相抵触。口头约定或非正式承诺不产生合同约束力。

3.**保密义务**：双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括技术信息、经营数据、客户名单等）承担保密责任，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。

4.**不可分割性**：本合同各条款互为补充，若任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近的有效条款。

5.**法律适用与管辖**：本合同适用中华人民共和国法律解释，争议解决条款另有约定的除外。本合同履行过程中发生的一切争议，均按第八条约定处理。

6.**单方法律行为限制**：任何一方不得单方面为约束对方而作出任何法律行为（如抵押、质押），除非获得对方书面明确授权。

7.**不可抗力独立性**：不可抗力条款（第七条）独立于其他条款，不因合同其他条款的履行状态而影响其效力。

第十条附则

1.**附件效力**：本合同附件（包括但不限于《施工设计》、《材料合格证明》、《设计图纸》）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件内容如有冲突，以合同正文为准；正文未约定，以附件为准。

2.**完整协议**：本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解。

3.**文本与份数**：本合同一式XX份，甲方执XX份，乙方执XX份，具有同等法律效力