新农村建设合同补充协议

新农村建设合同补充协议甲方（发包方）：名称：[发包方全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]乙方（承包方）：名称：[承包方全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《新农村建设合同》（以下简称“原合同”），现因实际情况需要，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就原合同相关内容达成如下补充协议：一、标的物或服务具体描述的详细说明（一）工程范围补充1.新增建设项目在原合同约定的新农村建设工程基础上，新增以下建设项目：公共设施建设：在村庄入口处建设一座具有当地特色的牌坊，牌坊高度不低于[X]米，宽度不低于[X]米，采用[具体建筑材料]建造，设计风格应与当地文化特色相融合。绿化工程：在村庄主干道两侧及公共活动区域新增绿化面积共计[X]平方米，种植[具体植物品种]，并设置灌溉系统以确保植物的成活率。2.工程质量标准细化对于原合同中未明确的部分工程质量标准，现补充如下：房屋建设：墙体砌筑应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》GB502032011的要求，砖缝宽度应控制在[X]毫米至[X]毫米之间，垂直度偏差不超过[X]毫米。道路施工：道路基层压实度应达到[X]%以上，路面平整度偏差不超过[X]毫米，混凝土强度等级应不低于C[X]。（二）服务内容补充1.后期维护服务乙方应在工程竣工验收合格后提供为期[X]年的免费后期维护服务，具体内容包括：房屋维护：定期对房屋的屋面、墙面、门窗等进行检查和维修，确保房屋的正常使用功能。公共设施维护：对村庄内的路灯、排水系统、健身设施等公共设施进行定期巡检和维护，及时更换损坏的部件。2.技术培训服务乙方应在工程建设过程中为甲方指定的人员提供相关技术培训，培训内容包括但不限于建筑施工技术、绿化养护技术、设施设备操作与维护等，培训时间不少于[X]天。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利监督检查权：甲方有权对工程建设的进度、质量、安全等进行监督检查，乙方应积极配合，不得拒绝或阻挠。提出变更权：在工程建设过程中，甲方有权根据实际需要提出工程变更要求，但应提前[X]天以书面形式通知乙方。接收服务权：甲方有权按照本补充协议的约定接收乙方提供的后期维护服务和技术培训服务。2.义务提供施工条件：甲方应按照原合同和本补充协议的约定，及时提供施工场地、施工用水用电等必要的施工条件。支付费用：甲方应按照本补充协议约定的付款方式和时间，及时向乙方支付相应的工程款项和服务费用。配合乙方工作：甲方应积极配合乙方的施工和服务工作，协调解决施工过程中出现的问题。（二）乙方权利义务1.权利获取报酬权：乙方有权按照本补充协议的约定获取相应的工程款项和服务费用。合理变更权：如因不可抗力、设计变更等原因导致工程建设无法按照原计划进行，乙方有权提出合理的变更要求，但应提前[X]天以书面形式通知甲方，并经甲方同意后方可实施。2.义务按约施工：乙方应按照本补充协议约定的工程范围、质量标准和工期要求进行施工，确保工程质量和进度。安全施工：乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。提供服务：乙方应按照本补充协议的约定为甲方提供后期维护服务和技术培训服务。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本补充协议涉及的新增工程和服务费用共计人民币[X]元（大写：[大写金额]），该费用包含但不限于工程材料费用、人工费用、设备租赁费用、税费等所有相关费用。（二）支付方式1.预付款：在本补充协议签订后[X]天内，甲方应向乙方支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：根据工程进度，甲方应在每月[X]日前支付上月已完成工程量对应的款项，支付比例为已完成工程量价款的[X]%。3.结算款：工程竣工验收合格后，双方应在[X]天内完成工程结算。甲方应在结算完成后[X]天内支付至结算价款的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金，在质量保证期满后无质量问题的情况下一次性无息支付给乙方。四、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照本补充协议约定的时间和金额支付款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。2.如甲方未按照本补充协议约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担由此给乙方造成的损失，包括但不限于停工损失、窝工损失、设备租赁费用等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照本补充协议约定的工期完成工程建设，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本补充协议，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。2.如乙方未按照本补充协议约定的工程质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准为止。如因返工或修复导致工期延误的，乙方还应按照上述工期延误的违约责任承担相应的违约金。3.如乙方未按照本补充协议约定提供后期维护服务或技术培训服务，甲方有权扣除相应的服务费用，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。五、争议解决如双方在本补充协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等