建设工程合同转包协议书

建设工程合同转包协议书甲方（转包方）：名称：[甲方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方与[发包方全称]（以下简称“发包方”）于[合同签订日期]签订了《[建设工程合同名称]》（以下简称“原合同”），现经甲、乙双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方将原合同项下的部分（或全部）建设工程转包给乙方事宜，达成如下协议：一、转包工程概况（一）工程名称[具体工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.依据原合同及相关设计文件，本转包工程的具体内容包括但不限于：[详细描述工程的具体项目，如建筑主体结构施工、装饰装修工程、水电安装工程等，可按照工程的不同部分和专业进行细分]。2.乙方应按照原合同的要求以及发包方提供的施工图纸、技术规范等文件进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和原合同约定的质量标准。（四）工程范围[明确转包工程的具体范围，如具体的建筑物栋号、楼层范围、施工区域界限等，可附上工程范围示意图]二、转包期限（一）开工日期暂定[预计开工日期]，具体以发包方书面通知的开工日期为准。（二）竣工日期暂定[预计竣工日期]，乙方应确保在该日期前完成转包工程的全部施工内容，并通过发包方及相关部门的验收。（三）工期总日历天数[总日历天数]天。如遇不可抗力、发包方原因或其他非乙方原因导致工期延误的，工期相应顺延，但乙方应在事件发生后[规定天数]天内以书面形式向甲方提出工期顺延申请，并提供相关证明材料。三、转包价款及支付方式（一）转包价款本转包工程的总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款为含税价，包含乙方完成转包工程所需的全部费用，包括但不限于人工费用、材料费用、机械设备费用、管理费、利润、税金等。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方在收到发包方支付的预付款后的[规定天数]天内，按照发包方支付预付款的同等比例向乙方支付预付款，预付款金额为转包价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：乙方应每月[规定日期]向甲方提交已完工程量报告及相应的进度款申请资料，甲方在收到乙方申请资料后的[规定天数]天内审核完毕，并在收到发包方支付的相应进度款后的[规定天数]天内，按照发包方支付进度款的同等比例向乙方支付进度款。进度款支付至转包价款的[X]%时，停止支付。3.结算款：转包工程竣工验收合格且乙方提交完整的结算资料后，甲方应在[规定天数]天内完成结算审核，并在收到发包方支付的结算款后的[规定天数]天内，向乙方支付至转包价款的[X]%。4.质量保证金：剩余转包价款的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满且无质量问题后，甲方在[规定天数]天内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、工程质量、安全生产等进行监督检查，对不符合要求的情况有权要求乙方限期整改。按照本协议的约定收取转包工程的相关费用。在乙方严重违约的情况下，有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务向乙方提供原合同副本及与转包工程相关的技术资料、施工图纸等文件。协助乙方与发包方进行沟通协调，及时传达发包方的相关要求和指令。按照本协议的约定及时向乙方支付转包价款。承担因甲方原因导致的工期延误、费用增加等责任。（二）乙方权利和义务1.权利按照本协议的约定收取转包价款。要求甲方提供必要的协助和支持，以确保转包工程的顺利进行。在甲方违约的情况下，有权要求甲方承担相应的违约责任。2.义务严格按照原合同的要求以及国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量和施工安全。自行组织施工队伍、采购材料和设备，确保施工所需的人力、物力和财力的投入。按照规定办理施工所需的各种证件、手续，并承担相应的费用。接受甲方和发包方的监督检查，对提出的问题及时整改。负责转包工程的成品保护和保修工作，在质量保修期内承担因工程质量问题产生的维修费用。按照国家税收法律法规的规定缴纳相关税费，并向甲方提供合法有效的发票。五、工程质量与验收（一）质量标准乙方应确保转包工程的质量符合国家相关标准和原合同约定的质量标准。工程质量应达到[具体质量标准，如合格、优良等]。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，制定详细的质量保证措施，加强对施工过程的质量控制。在施工过程中，乙方应按照相关标准和规范进行检验和试验，确保工程质量符合要求。（三）验收程序1.乙方完成转包工程的全部施工内容后，应自行组织预验收，预验收合格后向甲方提交竣工验收申请报告。2.甲方收到乙方的竣工验收申请报告后，应在[规定天数]天内组织发包方、监理单位等相关部门进行竣工验收。3.如竣工验收不合格，乙方应按照验收意见及时进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担，工期不予顺延。六、安全生产与文明施工（一）安全生产1.乙方应建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育培训，配备必要的安全防护用品和设施，确保施工安全。2.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和标准规范，制定详细的安全施工方案，并严格按照方案进行施工。3.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援和处理，并及时向甲方和相关部门报告。乙方应承担因安全事故产生的一切责任和费用。（二）文明施工1.乙方应遵守国家和地方有关文明施工的法律法规和标准规范，制定详细的文明施工方案，并严格按照方案进行施工。2.乙方应保持施工现场的整洁卫生，及时清理施工垃圾和废弃物，做到工完场清。3.乙方应采取有效的降噪、防尘等措施，减少施工对周边环境的影响。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照本协议的约定及时向乙方支付转包价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[规定天数]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付款项为止。2.如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此产生的停工、窝工等损失，并相应顺延工期。3.如甲方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任，给乙方造成损失的，应赔偿乙方的损失。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照本协议的约定按时开工或竣工，每逾期一天，应按照转包价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[规定天数]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担转包价款的[X]%作为违约金。2.如乙方施工的工程质量不符合本协议的约定，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准为止。如因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失。3.如乙方违反安全生产、文明施工等相关规定，甲方有权要求乙方限期整改。如乙方未在规定期限内完成整改，甲方有权代为整改，整改费用由乙方承担。4.如乙方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失。八、争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）保密条款双方应对在本协议签订和履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，