2025高速公路桥梁 construction contract (ChineseEnglish)

2025高速公路桥梁constructioncontract(Chinese-English)正文本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日签订：甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟建设高速公路桥梁工程（以下简称“本工程”），乙方具备完成本工程的资质、经验和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：高速公路桥梁工程1.2工程地点：1.3工程规模：1.4发包范围：第二条合同工期2.1计划开工日期：年月日2.2计划竣工日期：年月日2.3工期总天数：天第三条合同价款3.1合同总金额：人民币元（大写：）3.2付款方式：a)合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；b)工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%；c)工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付剩余合同款的%；d)保留金为合同总价的%，在质量保修期内无质量问题后一次性支付。第四条双方的权利与义务4.1甲方的权利与义务a)负责本工程的规划、设计、审批等前期工作；b)按时支付合同款项；c)负责协调施工现场的外部关系；d)监督乙方的施工进度和质量，提出整改意见。4.2乙方的权利与义务a)按照设计文件和施工规范完成本工程，并确保质量符合相关标准；b)负责施工现场的安全管理，承担由此产生的责任和费用；c)定期向甲方提交工程进度报告；d)配合甲方进行竣工验收和结算工作。第五条工程质量要求5.1执行标准：a)《公路工程技术标准》（JTGB01）；b)《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）；c)其他相关规范和标准。5.2质量保修期：自工程竣工验收合格之日起年。第六条工期延误6.1因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元。6.2因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。第七条保险责任7.1乙方应为其施工人员办理意外伤害保险，并承担相应费用。7.2乙方应为本工程办理建筑工程一切险，保险费用由乙方承担。第八条变更条款8.1工程变更必须由甲方书面通知乙方，并经双方协商一致后方可实施。8.2因变更导致的额外费用由甲方承担，工期相应调整。第九条竣工验收与结算9.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料和验收申请。9.2甲方应在收到验收申请后日内组织验收，验收合格后出具竣工验收报告。9.3结算应在竣工验收合格后日内完成，结算金额以实际工程量和合同单价为准。第十条质量保修10.1质量保修期内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应免费修复。10.2修复费用由乙方承担，甲方有权从保修金中扣除。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并采取措施减少损失。11.2因不可抗力导致的工期延误不计入违约责任。第十二条争议解决12.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条合同生效与终止13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2本合同在工程竣工验收合格、结算完成且保修期届满后终止。第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：