建设工程总承包合同范本5篇

建设工程总承包合同范本5篇篇1发包方：[公司名称]（以下简称甲方）承包方：[公司名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：总承包4.工程范围和内容：包括但不限于以下工程内容（具体以甲方交予乙方的施工图纸为准）：[具体工程内容]第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日起计算）。2.乙方应在合同订立后XX天内开工，开工日期以甲方书面通知为准。第三条工程价款及支付方式1.本工程合同总造价为人民币XX元（大写：XX元整）。该造价为包干价，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等所有费用。2.支付方式：乙方完成全部工程并通过甲方验收后，甲方在XX个工作日内向乙方支付合同总造价的XX%。剩余XX%作为工程质量保证金，在工程质量保证期满后XX个工作日内一次性支付。第四条工程质量及验收1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术规范和甲方具体要求为依据。3.验收合格后，双方应签署工程验收报告。验收不合格，乙方应在甲方限定的期限内进行整改，并承担由此造成的全部损失。第五条违约责任1.甲方若不按合同约定支付工程进度款或工程竣工结算款，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款部分万分之五的违约金。2.乙方若不能按合同约定的工期和质量要求完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总造价万分之五的违约金。同时，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。第六条其他约定1.本合同签订后，双方应互相提供相关资料和证件的复印件。甲方应提供全套施工图纸、设计变更等技术资料，乙方应提供企业资质证书、项目经理证书等相关资料。2.乙方在施工中必须确保安全生产和文明施工，遵守环境保护和安全生产的相关规定。如因乙方原因造成安全事故或环保事故，乙方应承担全部责任和损失。3.双方应严格保密本合同内容及相关的技术资料、商务资料等，不得向任何第三方泄露。否则，泄露方应承担相应的法律责任。4.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。协商不成的，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同正本一式四份，甲乙双方各执两份。甲方（盖章）：[甲方公司名称]法定代表人（签字）：[甲方公司法定代表人姓名]联系电话：[甲方公司联系电话]开户银行及账号：[甲方公司开户银行及账号]日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公司名称]法定代表人（签字）：[乙方公司法定代表人姓名]联系电话：[乙方公司联系电话]开户银行及账号：[乙方公司开户银行及账号]篇2发包方（全称）：[公司名称]承包方（全称）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方有关事项，经协商一致，签订本合同，共同遵守。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.开工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同工期：XX日历天二、承包方式承包方采用包工包料方式承包工程。在承包期间，承包方应遵守国家及地方的法律、法规，确保工程质量、进度和安全。同时，发包方应积极配合承包方的工作，提供必要的支持和协助。三、合同条款1.工程价款及支付方式工程价款：本合同工程总价为人民币XX元整（￥XX）。该价款为包工包料费用，包括但不限于材料采购、加工制作、运输及安装等费用。支付方式：发包方应按以下方式支付工程价款：①预付款：合同签订后，发包方应支付工程总价的XX%作为预付款。②进度款：每月XX日，承包方应向发包方提交上月完成的工程量报表。发包方应在XX个工作日内审核并支付进度款。进度款支付至工程总价的XX%。③竣工款：工程竣工验收合格后，发包方应支付剩余的工程价款。竣工款支付完毕后，承包方应提交所有工程资料。2.工程质量及验收标准承包方应确保工程质量符合相关标准及发包方的要求。如有质量问题，承包方应及时进行修复或重做。验收标准：工程竣工验收应符合以下标准：①工程应符合相关法规和标准的要求。②工程应具备完整的资料和记录。③工程应满足发包方的需求和使用要求。3.工程进度及变更管理承包方应确保工程进度符合合同约定。如有特殊情况需调整工期，应提前与发包方协商。变更管理：如需对工程设计、材料或施工方法进行变更，承包方应提交变更申请。发包方应在收到申请后XX个工作日内予以回复。同意变更后，承包方可进行变更施工。4.违约责任及争议解决方式违约责任：如一方违约，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续履行本合同中未涉争议的部分。四、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同中的各项条款。2.合同终止：在合同执行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可提前终止合同。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜。五、其他约定1.保密条款：双方应对本合同内容及项目实施过程中涉及的技术、商业等保密信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。2.不可抗力：如遇不可抗力导致无法按时履行合同义务时，相关方应及时告知对方，并协商解决方案。3.争议解决管辖法院：[具体法院名称]对本合同项下的争议有管辖权。双方同意按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规进行仲裁或诉讼。在仲裁或诉讼期间，双方应继续履行本合同中未涉争议的部分。仲裁裁决或诉讼判决对双方具有最终的法律效力。本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方签字盖章确认后生效。本合同的解释权归双方所有。如违反本合同条款，违约方应承担相应的法律责任。篇3发包方（全称）：[公司名称]承包方（全称）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程内容：[工程内容]第二条承包方式1.承包方按“包工包料”方式承包本工程。即承包方负责提供本工程所需的所有材料，并按照规定及承诺完成本工程的施工。2.承包方须按照发包方的要求进行施工，并确保施工质量符合发包方的要求。在施工过程中，承包方需遵守发包方的安全、卫生、环保等规定，并承担由此产生的全部费用。第三条合同工期1.本工程合同工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日竣工验收。2.承包方应在合同工期内完成本工程的施工任务。如因不可抗力因素导致工期延误，承包方应及时向发包方提交书面报告，并承担相应的违约责任。第四条工程质量1.承包方应确保本工程质量符合《建设工程质量评价标准》及发包方的具体要求。在施工过程中，承包方应进行质量检查，确保每一道工序都符合质量标准。2.如因承包方原因导致工程质量不合格，承包方应及时进行整改，并承担相应的费用。同时，承包方应向发包方支付违约金。第五条合同价款及支付方式1.本工程合同价款为人民币XX元整（￥XX）。该价款包括承包方完成本工程所需的所有材料费用及施工费用。2.支付方式：签订合同后，发包方支付合同价款的XX%作为预付款。竣工验收合格后，发包方支付合同价款的XX%。剩余XX%作为质保金，在竣工验收合格后一年内支付。第六条违约责任1.承包方在履行合同过程中，如因自身原因导致工期延误或质量问题，应承担相应的违约责任。具体包括：工期延误需按日支付违约金。质量问题需进行整改并支付违约金。2.如发包方未按时支付合同价款或增加额外的工作量，亦需承担相应的违约责任。具体包括：未按时支付需按日支付违约金。增加额外工作量需与承包方协商并支付相应费用。第七条其他约定1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。协商补充的合同条款与本合同具有同等法律效力。2.如因履行合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，发包方和承包方各执一份。发包方（签字/盖章）：[公司名称]承包方（签字/盖章）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日篇4发包方（全称）：[公司名称]承包方（全称）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方有关事项，经协商一致，签订本合同，共同遵守。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.开工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同工期：XX日历天二、承包方式承包方采用包工包料方式承包工程。在承包期间，承包方应遵守相关法律法规，确保工程质量、进度和安全。三、合同条款1.合同生效条款：本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.履约保证金条款：承包方应在合同签订前向发包方交纳履约保证金，金额为合同总金额的XX%。履约保证金应在竣工验收合格后返还给承包方。3.进度款支付条款：发包方应按合同约定向承包方支付进度款。具体支付时间和金额应根据工程进度和双方协商确定。4.竣工验收条款：工程竣工后，承包方应组织人员进行竣工验收，并提交相关材料。发包方应在收到材料后XX个工作日内进行验收。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。5.保修条款：工程竣工后，承包方应提供一定期限的保修服务。保修期限应根据工程实际情况和双方协商确定。在保修期限内，承包方应负责解决因施工原因造成的质量问题。6.争议解决条款：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向发包方所在地法院提起诉讼。四、违约责任1.承包方如未能按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包方造成的全部损失。2.发包方如未能按合同约定支付进度款或竣工验收款，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给承包方造成的全部损失。五、其他事项1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式XX份，双方各执XX份。3.工程竣工验收合格后，双方应共同做好工程资料的归档工作。发包方（签字/盖章）：[公司名称]承包方（签字/盖章）：[公司名称]XXXX年XX月XX日篇5发包方（全称）：_________承包方（全称）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________5.质量标准：_________6.工期要求：_________二、承包方式1.本工程采用总承包方式，由承包方负责工程的整体设计和实施。2.承包方需按照发包方的要求，完成工程设计、采购、施工、试运行等全部工作。3.在施工过程中，承包方需遵守国家及地方相关安全、环保等法律法规，确保施工过程中的安全环保。三、合同价款及支付方式1.本工程的总承包价款为人民币_________元整。2.发包方需按照合同约定向承包方支付款项。具体支付方式及时间如下：合同签订后，发包方需向承包方支付合同总价的______%作为预付款。工程完成______%时，发包方需向承包方支付合同总价的______%。工程竣工验收合格后，发包方需向承包方支付合同总价的______%。剩余款项作为工程质量保证金，在工程竣工验收合格后______年内支付。3.承包方在收到发包方的款项后，需向发包方提供正规的发票。四、工期及进度要求1.本工程的工期要求为____