工程分包责任保证书_第1页
工程分包责任保证书_第2页
工程分包责任保证书_第3页
工程分包责任保证书_第4页
工程分包责任保证书_第5页
已阅读5页,还剩16页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工程分包责任保证书保证单位(分包单位)名称:_______法定代表人:_______注册地址:_______统一社会信用代码:_______被保证单位(总包单位)名称:_______法定代表人:_______注册地址:_______统一社会信用代码:_______工程项目名称:_______工程地点:_______分包合同编号:_______第一条保证函概述本保证书由保证单位(分包单位)就其在上述工程项目中,依据分包合同编号为_______的分包合同(以下简称“合同”)所产生的责任,向被保证单位(总包单位)作出如下保证:保证单位承诺,根据法律规定及合同约定,全面履行其在合同项下的义务,并承担因违反合同而产生的全部责任。第二条保证范围本保证范围包括但不限于以下内容:合同义务履行:保证单位保证其将按照合同约定的工期、质量、安全标准等全面履行合同项下的全部义务。违约责任承担:若保证单位违反合同约定,包括但不限于工期延误、质量问题、安全事故责任等,保证单位将承担由此产生的全部违约责任,包括但不限于赔偿被保证单位的经济损失、承担相应的法律责任等。第三方索赔应对:若因保证单位的违约行为导致第三方(包括业主、监理单位等)向被保证单位提出索赔或起诉,保证单位将负责全面处理并承担由此产生的全部责任,保护被保证单位不受损失。第三条保证期限本保证期限自合同生效之日起,至合同履行完毕且所有款项结清、相关责任完全履行完毕之日止。第四条保证方式本保证为连带责任保证,被保证单位在保证单位违反合同义务时,可自行向保证单位主张权利,保证单位不得拒绝。第五条权利与义务被保证单位的权利:被保证单位有权要求保证单位履行合同义务或承担违约责任。保证单位的义务:保证单位应积极履行合同,确保工程顺利进行,并承担因自身原因导致的全部责任。第六条违约处理若保证单位未能履行本保证书中的任何保证事项,被保证单位有权采取以下措施:要求保证单位立即纠正违约行为。采取法律手段追究保证单位的违约责任。直接从保证单位的保证金中扣除相应的违约赔偿款。第七条其他约定本保证书是分包合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。本保证书一式_______份,被保证单位执_______份,保证单位执_______份,具有同等法律效力。本保证书自双方签字盖章之日起生效。保证单位(盖章):__________________法定代表人(签字):__________________授权代表(签字):__________________日期:_______年_______月_______日被保证单位(签收确认):__________________日期:_______年_______月_______日工程分包责任保证书(1)甲方(发包方)名称:[甲方全称]乙方(承包方)名称:[乙方全称]丙方(分包方)名称:[丙方全称]为确保工程项目的质量与安全,明确分包方的责任与义务,甲、乙、丙三方经友好协商,制定本工程分包责任保证书。一、基本条款项目概述:本工程名称为[[工程名称]],承包方为[乙方全称],丙方作为该工程的分包方,承接[[分包范围详述]]。合同期限:自本分包合同签订之日起至全部工程验收合格为止。质量标准:丙方应严格遵守国家和行业规定的工程质量标准,确保完成的分包工程质量符合甲方和乙方的要求。安全责任:丙方应严格遵守国家安全生产法律法规和甲方、乙方的安全生产管理规定,确保施工现场的安全,妥善处理施工过程中出现的任何安全事故。二、分包方责任分包工程进度:丙方应按乙方制定的工程进度计划组织施工,确保工程进度。工程质量:丙方应严格执行施工图纸和技术规范,做好施工质量控制,确保分包工程质量达标。工程安全:丙方应负责施工现场的安全管理,确保工人安全施工,预防并处理安全隐患。工程资料管理:丙方应及时整理并提交相关工程资料,确保资料的真实、完整,便于甲方和乙方的检查与验收。违约责任:如丙方未能按时完成工程任务或工程质量不符合要求,应承担因此产生的所有经济损失和责任。三、甲方和乙方权利与义务甲方权利:有权对丙方的现场施工进行监督检查,甲方有权要求丙方根据具体情况修改或调整工程进度。乙方权利:有权对分包工程的质量、进度和安全进行监督和管理,乙方有权要求丙方整改不符合要求的项目。甲方义务:应提供必要的施工条件,按时支付工程款项,确保丙方施工的顺利进行。乙方义务:应提供施工图纸、技术规范等必要文件,协助丙方解决施工中遇到的问题。四、附则争议解决:若在执行过程中发生争议,甲、乙、丙三方应通过友好协商解决,协商不成时,可提交[[相关仲裁机构]]解决。生效与失效:本保证书自签字盖章之日起生效,有效期至工程全部验收合格为止。任何一方未遵循本保证书约定内容,均视为违约。甲方(签字):_________________________甲方(盖章):_________________________日期:_________________________乙方(签字):_________________________乙方(盖章):_________________________日期:_________________________丙方(签字):_________________________丙方(盖章):_________________________日期:_________________________工程分包责任保证书(2)保证书编号:[请填写保证书编号]保证人(分包单位名称):[请填写分包单位全称]被保证人(总包单位名称):[请填写总包单位全称]工程名称:[请填写工程全称]工程地点:[请填写工程具体地点]保证事项:鉴于被保证人(总包单位)与发包人(建设单位)就上述工程项目签订了《[请填写合同名称]》(合同编号:[请填写合同编号])(以下简称“原合同”),保证人(分包单位)作为原合同中的分包单位,现根据相关法律法规及原合同约定,就其在分包工程中的责任向被保证人(总包单位)作如下保证:保证内容:保证人承诺,已完全理解并自愿承担其在原合同中作为分包单位所应履行的全部义务和责任,包括但不限于工程进度、质量、安全、文明施工、环境保护、材料设备供应、劳务管理等方面的责任。若因保证人的原因导致原合同约定的分包工程未能按时、按质、按量完成,或发生任何违约行为,给被保证人(总包单位)造成任何损失(包括但不限于经济损失、工期延误损失、名誉损失等),保证人愿意承担相应的赔偿责任,并接受被保证人的处理决定。保证期限:本保证书的有效期限自本保证书签署之日起至分包工程竣工验收合格并交付发包人使用之日止,但若在此期间内出现任何与保证人责任相关的事项,保证人的责任承担期限直至该事项解决完毕或相关责任完全履行完毕为止。协助义务:保证人承诺,在履行原合同过程中,积极配合被保证人(总包单位)的工作,服从被保证人的统一管理和调度,并随时接受被保证人的监督检查。违约责任:若保证人违反本保证书任何条款或原合同约定,被保证人(总包单位)有权依据原合同及相关法律法规追究保证人的违约责任,包括但不限于要求保证人赔偿损失、解除原合同中与保证人相关的部分或全部条款、要求保证人承担相应的行政或刑事责任等。法律适用与争议解决:本保证书的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本保证书或原合同引起的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向被保证人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。保证人声明:本保证书是保证人根据其真实意愿做出的,内容真实有效。保证人已完全理解本保证书的所有条款,并愿意严格遵守。保证人(分包单位名称)(盖章):法定代表人(或授权代表)签字:日期:________年____月____日被保证人(总包单位名称)(盖章):法定代表人(或授权代表)签字:日期:________年____月____日说明:请将上述内容中的[]部分替换为实际信息。确保保证人(分包单位)和被保证人(总包单位)签字并盖章。根据实际情况调整保证书的条款和内容。工程分包责任保证书(3)甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]鉴于甲方承建的[项目名称]工程(项目编号:[项目编号])需要部分分包,乙方具有相应的资质和能力,愿意承接该工程的分包项目。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,本着平等自愿、诚实信用的原则,甲乙双方在友好协商的基础上,就工程分包事宜达成如下保证书:一、保证事项分包范围乙方保证其分包范围如下:[具体分包工程项目描述]。资质保证乙方保证其具备承接该分包工程所需的资质证书,且资质在有效期内。如因乙方资质问题导致分包工程无法继续进行,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此造成的损失。业绩保证乙方保证其在过去三年内无不良工程业绩记录,且同类工程经验丰富,能够按期、按质、按量完成分包工程。安全生产保证乙方承诺严格遵守国家及地方的安全生产法律法规,建立安全生产责任制,确保分包工程期间无重大安全事故发生。如发生安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此造成的损失。质量保证乙方保证分包工程的质量达到国家及行业相关标准,并通过甲方的验收。如分包工程不合格,乙方应无条件返工,并承担返工期间的所有费用。进度保证乙方保证按合同约定的工期完成分包工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。费用保证乙方保证分包工程的相关费用(包括材料费、人工费、机械费等)合理合法,并按时提交相关费用清单供甲方审核。如因乙方费用问题导致纠纷,乙方应承担全部责任。二、违约责任若乙方违反本保证书中的任何一条款,甲方有权立即解除分包合同,并要求乙方赔偿甲方因此造成的全部损失。若乙方分包工程出现质量问题或安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此造成的损失。若乙方未能按期完成分包工程,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总价[具体比例]的违约金。逾期超过[具体天数]的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。三、争议解决本保证书的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本保证书过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向[仲裁委员会名称]申请仲裁或向[法院名称]提起诉讼。四、其他约定本保证书自双方签字盖章之日起生效,至分包工程验收合格并结算完成后终止。本保证书一式[具体份数]份,甲方执[具体份数]份,乙方执[具体份数]份,具有同等法律效力。甲方(盖章):[甲方全称]法定代表人或授权代表(签字):日期:[年月日]乙方(盖章):[乙方全称]法定代表人或授权代表(签字):日期:[年月日]工程分包责任保证书(4)致甲方:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方就[项目名称](以下简称“本项目”)的工程分包事宜,经友好协商,特制定本责任保证书。一、保证事项乙方(分包方)作为本项目的分包单位,承诺在履行分包合同过程中,承担以下责任:资质保证乙方保证具备实施本项目所需的合法资质,且资质在有效期内。如因乙方资质问题导致的项目延误或损失,由乙方承担全部责任。履约保证乙方保证按分包合同约定的工期、质量标准、安全要求等完成分包工程,并接受甲方的监督和检验。安全责任乙方承诺严格遵守国家及地方安全生产法规,落实安全生产措施,确保施工安全。如发生安全生产事故,由乙方承担全部责任,并赔偿由此造成的损失。质量保证乙方保证分包工程的质量符合国家及行业相关标准,并承担因质量问题导致的返工、修复等费用。文明施工乙方承诺遵守文明施工相关规定,保持施工现场整洁有序,减少施工对周边环境的影响。二、违约责任若乙方未能履行上述保证事项,应承担以下违约责任:工期延误乙方因自身原因造成工期延误的,应向甲方支付延误违约金,违约金计算方式为:[具体计算方式]。质量不合格分包工程验收不合格的,乙方应无条件返工,并承担返工期间的一切费用,且甲方有权扣除部分或全部分包工程款。安全事故因乙方责任发生安全事故的,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方及第三方的一切损失。其他违约除上述违约责任外,乙方还应对其他违约行为承担相应的法律责任。三、争议解决双方因履行本责任保证书发生争议的,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可向[仲裁委员会名称]申请仲裁或向[法院名称]提起诉讼。四、附则本责任保证书是双方签订的分包合同的补充文件,与分包合同具有同等法律效力。本责任保证书自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):________________________法定代表人(签字):____________________日期:______年____月____日乙方(盖章):________________________法定代表人(签字):____________________日期:______年____月____日工程分包责任保证书(5)本工程分包责任保证书旨在明确分包单位在工程实施过程中的责任与义务,确保工程顺利进行,保障各相关方的合法权益。一、保证事项XXXX分包单位保证严格遵守与工程相关的国家法律法规、政策规定以及合同条款,自觉履行各项义务。分包单位保证按照合同约定完成工程任务,确保工程质量符合相关标准和规范。分包单位保证在施工过程中,遵循安全生产要求,加强安全管理,防止各类事故的发生。分包单位保证遵守工程进度安排,按时完成各个阶段的工程量,确保整个工程的顺利推进。分包单位保证保护现场环境,防止施工对环境造成不良影响。分包单位保证履行保修义务,在工程竣工验收后,按照国家规定及合同约定提供必要的保修服务。二、违约责任XXXX若分包单位未能完成上述保证事项,应承担违约责任,包括承担由此产生的经济损失、法律责任等。违约情况下,分包单位需按照合同约定的违约金标准支付违约金。分包单位还需承担因违约行为对总承包单位或其他相关方造成的损失赔偿责任。三、其他事项XXXX本保证书一式两份,分包单位和总承包单位各执一份。本保证书自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。如有未尽事宜,双方可另行协商补充。四、分包单位信息XXXX分包单位名称:_____________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________地址:_____________________签字(盖章):_____________________日期:_____年__月__日五、总承包单位信息XXXX总承包单位名称:_____________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________地址:_____________________签字(盖章):_____________________日期:_____年__月__日以上即为本次工程分包责任保证书的内容,双方应共同遵守,确保工程顺利进行。工程分包责任保证书(6)致:[项目名称]项目部根据[项目名称]工程(以下简称“本项目”)的合同约定及相关法律法规,[分包单位名称](以下简称“分包单位”)就本项目分包范围内的工程质量和安全事宜,向[总包单位名称](以下简称“总包单位”)作出如下责任保证:一、保证事项分包单位承诺其具备本项目的分包工程所需的资质、资金、设备、人员及管理能力,符合国家及地方相关法律法规要求。分包单位承诺严格按照(项目设计文件)、技术规范、施工标准及总包单位的相关指示进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。分包单位承诺严格遵守安全生产法律法规及总包单位的安全生产管理制度,确保施工过程中不发生重大安全事故。分包单位承诺按时、按质、按量完成分包范围内的工程任务,并承担因自身原因造成的延期、质量问题及安全责任。分包单位承诺承担分包工程范围内的一切税费及费用,并确保相关资料的完整性及可追溯性。分包单位承诺在分包工程完成后,及时办理相关验收手续,并配合总包单位完成工程的最终验收。二、违约责任若分包单位违反本保证书中任一保证事项,总包单位有权要求分包单位立即纠正,并承担由此产生的全部责任和损失。若分包单位因自身原因造成工程质量问题、安全事故或延期,分包单位应承担全部赔偿责任,并接受总包单位的相应处理措施。若分包单位违反合同约定,总包单位有权解除与分包单位的合同,并要求分包单位赔偿由此产生的全部损失。三、保证期限本保证书自签署之日起至本项目分包工程竣工验收合格并交付使用之日起生效。四、其他事项本保证书是分包合同的附件,与分包合同具有同等法律效力。本保证书一式[份数]份,总包单位执[份数]份,分包单位执[份数]份,具有同等法律效力。五、签署分包单位:(盖章)法定代表人或授权代表:(签字)日期:________年____月____日总包单位:(盖章)法定代表人或授权代表:(签字)日期:________年____月____日工程分包责任保证书(7)合同编号:[合同代码]甲方(总承包方):地址:联系电话:乙方(分包方):地址:联系电话:鉴于甲方与乙方就[工程名称]分包事宜已达成一致,甲方作为总承包方,对整个工程项目的质量和进度承担全面责任;乙方作为分包方,负责[具体分包内容]工作。为明确双方的责任,特签订如下责任保证书:一、工程质量责任乙方承诺严格按照国家、行业以及地方的相关规定和标准进行施工,确保所分包工程的质量达到[工程质量标准]。若因乙方施工不当导致工程质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,由此产生的费用由乙方承担。二、工程进度责任乙方必须按照合同约定的工期计划,高效完成分包工作。若乙方未能按时完成工作,应赔偿甲方因此造成的所有损失,并承担因此延误的工期责任。三、安全责任乙方必须遵守所有安全法规及甲方制定的安全管理规定,采取有效的安全防护措施,确保施工现场的安全。任何因乙方安全管理不善导致的事故,应由乙方承担相应的法律和赔偿责任。四、环境保护责任乙方在施工过程中应严格执行相关环境保护规定,采取措施减少污染,维护施工现场及周边环境的整洁。甲方有权对乙方的环境保护措施进行监督和审计,乙方需配合并提供必要支持。五、资料管理责任乙方应负责所分包工程所需的全部技术资料和施工文件,确保其真实、完整。这些资料应按甲方的要求提交,并可供甲方及有关单位查阅。六、赔偿责任若乙方存在上述任何违约情况或因乙方不当行为导致甲方或第三方利益受损,甲方有权向乙方提出赔偿要求,乙方应无条件履行赔偿义务。本保证书自双方签字盖章之日起生效,有效期至分包工程交付并验收合格后止。甲方代表签字:_________________乙方代表签字:_________________甲方盖章:_________________乙方盖章:_________________日期:_____________日期:_____________工程分包责任保证书(8)致:[发包方名称]被保证人(分包方):[分包方全称]法定代表人:[法定代表人姓名]注册地址:[注册地址]联系地址:[联系地址]联系电话:[联系电话]保证人(总包方):[总包方全称]法定代表人:[法定代表人姓名]注册地址:[注册地址]联系地址:[联系地址]联系电话:[联系电话]鉴于:被保证人(分包方)依据《[分包合同名称]》(合同编号:[合同编号])承包了[工程项目名称]中的[分包工程范围],并

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论