教师招待所委托建设合同6篇

教师招待所委托建设合同6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（承建方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方建设教师招待所事宜达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：教师招待所建设。2.项目地点：____________________。3.项目规模：__________平方米。二、委托内容甲方委托乙方进行教师招待所的建设，包括但不限于土建、装修、电气、给排水、消防等工程。乙方应按照甲方的要求及国家相关标准进行施工，确保工程质量。三、合同总价及支付方式1.合同总价：人民币________元（大写：____________________元整）。2.支付方式：甲方在合同签订后五个工作日内支付乙方工程总造价的30%作为预付款。工程进度达到50%时，甲方支付工程总造价的50%。工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的20%款项。四、工期及质量要求1.工期：乙方应在收到预付款后的____个月内完成施工。2.质量要求：乙方应确保工程质量符合国家相关标准及甲方要求，如因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担全部责任。五、材料供应及保管1.工程施工所需材料由乙方负责采购，材料质量应符合国家相关标准。2.乙方应确保材料供应及时，如因材料供应问题导致的工期延误，乙方应承担全部责任。3.工程施工过程中，乙方应妥善保管甲方提供的材料及乙方采购的材料，如因乙方原因导致的材料损失，乙方应承担赔偿责任。六、验收及保修1.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。2.甲方应在收到验收通知后的五个工作日内组织验收，如甲方在规定时间内未组织验收，则视为工程验收合格。3.工程保修期为一年，保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。七、违约责任1.若因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，支付违约金____元。2.若因甲方原因导致的工期延误，甲方应顺延工期。3.若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部责任，并承担因此产生的全部损失。八、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。篇2甲方：XX学校乙方：XX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就甲方委托乙方承担教师招待所的建设任务，经甲乙双方协商同意，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称：教师招待所建设2.工程地点：甲方学校内3.工程规模：建筑面积XX平方米，其中客房XX间，餐厅XX个，会议室XX个。4.工程要求：按照甲方提供的施工图纸和验收规范进行施工，确保工程质量符合标准。二、工期要求1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、质量与验收1.乙方必须严格按照施工图纸和验收规范进行施工，确保工程质量符合标准。2.甲方有权对施工现场进行监督和检查，确保施工符合合同要求。3.工程竣工后，乙方必须提交完整的竣工资料和验收申请，甲方将在收到申请后XX天内组织验收。4.如果验收不合格，乙方必须按照甲方要求的时间进行整改，并承担由此造成的全部损失。四、付款与结算1.本工程采用分期付款的方式，具体支付时间和金额如下：*合同签订后，甲方支付乙方工程总金额的XX%作为预付款。*工程基础完工后，甲方支付乙方工程总金额的XX%。*工程主体结构完工后，甲方支付乙方工程总金额的XX%。*工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的XX%。2.乙方在每次收款时，必须向甲方提供正式的发票或收据。3.本工程最终结算金额以双方确认的竣工资料和验收报告为准。五、违约责任1.甲方如果未按照合同约定支付款项或提出合理要求，应当承担相应的违约责任。2.乙方如果未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合标准，应当承担相应的违约责任。3.违约责任的具体承担方式由双方协商确定。六、其他事项1.甲方有权对施工现场进行安全监督和检查，确保施工符合安全标准。2.乙方必须严格遵守施工现场的安全规定和操作规程，确保施工安全。3.本合同未尽事宜，双方可以协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇3甲方：XXX，乙方：XXX，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方建设教师招待所项目一事，达成如下协议：一、项目概况本项目位于XX市XX区XX路XX号，规划占地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米，其中地上建筑面积XX平方米，地下建筑面积XX平方米。主要建设内容包括客房、餐厅、会议室、厨房等场所的建设和装修。二、委托内容甲方委托乙方进行教师招待所的建设和装修工作，包括但不限于以下内容：1.设计：乙方需按照甲方要求进行项目设计，包括方案设计、施工图设计等。2.建设：乙方需按照甲方确认的设计方案进行项目建设，包括地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等。3.装修：乙方需按照甲方要求进行项目装修，包括客房、餐厅、会议室、厨房等场所的装修。三、建设要求1.乙方需按照甲方要求进行项目设计和建设，确保项目符合相关法律法规和标准的要求。2.乙方需确保建设质量达到甲方要求，对于建设过程中出现的质量问题，乙方需及时进行处理和解决。3.乙方需确保建设进度符合甲方要求，按时完成建设任务。4.乙方需确保建设成本符合甲方预算要求，不出现超出预算的情况。四、装修要求1.乙方需按照甲方要求进行项目装修，确保装修质量达到甲方要求。2.乙方需确保装修进度符合甲方要求，按时完成装修任务。3.乙方需确保装修成本符合甲方预算要求，不出现超出预算的情况。五、委托费用根据双方协商，甲方需向乙方支付以下费用：1.设计费用：XX元。2.建设费用：XX元。3.装修费用：XX元。具体费用根据项目的实际情况和双方协商确定。甲方需在项目完成后进行验收，验收合格后向乙方支付相应的费用。六、违约责任1.如果乙方未能按照甲方要求进行项目设计、建设或装修，或者存在质量问题，乙方需承担相应的违约责任。2.如果甲方未能按照合同约定向乙方支付相应的费用，甲方需承担相应的违约责任。七、争议解决如果双方在合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如果协商不成，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供充分的证据支持自己的主张。法院将依法进行审理并作出判决。如果判决结果与合同约定不符，双方应遵守法院判决结果。对于判决结果中未涉及的部分，双方可另行协商确定。篇4甲方（委托方）：____________（学校名称）联系人：____________乙方（承建方）：____________联系人：____________鉴于甲方需要建设一所教师招待所，现委托乙方承担该项目的建设工作，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、合同宗旨与原则双方本着互惠互利、精诚合作的原则，确保教师招待所建设工作的顺利进行。合同条款遵循公平、公正、真实、准确的原则。二、项目概况及建设内容项目名称：教师招待所建设。建设地点：____________。建设规模：具体规模根据甲方需求确定。建设内容：包括主体建筑、配套设施、室内外装修等。三、合同金额及支付方式1.合同总金额：人民币______元（大写：______元整）。具体金额根据建设规模及双方约定确定。2.支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。具体支付节点和比例如下：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的______%作为预付款。项目建设进度达到一半时，甲方支付乙方合同总金额的______%。项目竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。四、工期与质量保证1.工期要求：乙方应按照甲方要求的工期完成建设工作。如因特殊情况需延期，应提前与甲方协商。2.质量要求：乙方应按照国家相关标准及规范进行建设，确保项目质量。3.验收标准：项目建成后，双方按照合同约定及国家相关标准进行验收。如未达到约定标准，乙方应负责整改。五、双方责任与义务1.甲方责任与义务：提供项目建设的相关文件和资料。按时支付合同款项。协助乙方解决施工现场有关问题。按照合同约定对建设项目进行验收。2.乙方责任与义务：按照合同约定完成项目建设工作。确保项目质量符合约定标准。按时向甲方报告工程进度。承担项目建设和质量保修责任。六、违约责任及赔偿损失1.甲方如未按合同约定支付款项，应支付逾期违约金。2.乙方如未按合同约定完成项目建设工作或质量不符合约定标准，应支付违约金并承担损失赔偿责任。3.其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。七、争议解决方式合同双方在履行过程中发生争议，应首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同的变更和解除本合同一经签订，双方应严格遵守。如需变更或解除，应经双方协商一致并书面确认。九、其他约定事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。合同到期前，双方可协商续签。本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。篇5甲方（委托方）：__________乙方（建设方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方建设教师招待所事宜，达成以下协议：一、项目概况1.项目名称：教师招待所建设。2.项目地点：____________________。3.项目规模：具体规模根据甲方需求确定。二、委托建设内容1.乙方负责教师招待所的主体结构建设。2.乙方负责教师招待所的内外装修。3.乙方负责水、电、网络等基础设施的建设和安装。4.其他甲方要求的附属设施建设。三、合同总价及支付方式1.本合同总价为人民币__________元（大写：__________元整）。2.甲方在合同签订后支付乙方合同总价的30%作为预付款。3.乙方完成主体结构建设后，甲方支付乙方合同总价的40%。4.乙方完成内外装修及基础设施建设后，甲方支付乙方剩余的30%。四、建设期限1.本合同自双方签字之日起生效。2.建设期限为自合同签订之日起XX个月。如遇特殊情况，经双方协商可相应延长。五、质量保证1.乙方应保证建设的教师招待所符合国家相关建筑质量标准和规范。2.乙方在施工过程中应严格遵守安全生产的有关规定，确保施工安全。3.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。六、违约责任1.若因甲方原因未按合同约定支付款项，甲方应承担违约责任，支付逾期付款利息。2.若因乙方原因未按期完成建设任务，乙方应承担违约责任，支付逾期竣工违约金。七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（委托方）：__________（盖章）乙方（建设方）：__________（盖章）日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日篇6甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________教师招待所。2.工程地点：_________。3.工程内容：_________。4.工程造价：_________。二、施工要求1.乙方按照甲方提供的施工图纸及技术要求施工，确保工程质量符合《建筑工程质量标准》及相关规定。2.乙方需使用合格的建筑材料，并接受甲方的监督与检查。3.乙方应确保施工过程中的安全，并配备必要的安全设施。4.乙方应在施工过程中做好环境保护工作，减少施工噪音、粉尘和废弃物排放。5.乙方需严格遵守施工进度安排，确保工程按时完成。三、付款方式1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付工程总造价的_________%作为预付款。进度款：工程完成_________%时，甲方应向乙方支付