工程项目总包与指定分包安全管理协议

工程项目总包与指定分包安全管理协议协议编号：[待填写协议编号]签订日期：[待填写签订日期]甲方（总包单位）：[填写总包单位全称]法定代表人/负责人：[填写]地址：[填写]联系人：[填写]联系XX：[填写]乙方（指定分包单位）：[填写指定分包单位全称]法定代表人/负责人：[填写]地址：[填写]联系人：[填写]联系XX：[填写]鉴于：甲方作为[项目名称]工程的总承包单位，负责该工程项目的全面管理。乙方由甲方指定，负责[具体分包工程范围]的施工任务。为了保障[项目名称]工程项目施工过程中的人身安全、财产安全以及避免环境污染，明确甲乙双方在安全生产方面的权利和义务，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》及其他有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规定，经甲乙双方协商一致，签订本安全管理协议。甲乙双方本着“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特订立本协议，以资共同遵守。第一条安全生产责任1.1甲方全面负责[项目名称]工程项目的安全生产管理，对工程项目的整体安全负总责。1.2乙方在其分包工程施工范围内，对所承担的分包工程项目的安全生产负直接责任，并应服从甲方的安全生产管理。1.3甲方应建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，并组织实施。1.4乙方应建立健全安全生产责任制，制定本合同工程的安全施工措施，并组织实施，并定期向甲方报告安全生产情况。第二条安全管理要求2.1甲方安全要求：2.1.1甲方应向乙方提供施工现场及邻近区域内可能存在的危险源、环境风险等技术资料和安全警示信息。2.1.2甲方应组织或参与制定工程项目的整体安全管理方案，并报送有关部门审核。2.1.3甲方应定期组织安全生产检查，对乙方进行安全生产教育和培训，并对乙方施工人员进行安全检查。2.1.4甲方应负责协调解决施工现场的安全生产问题，对乙方提出的安全问题和建议应及时予以答复和处理。2.1.5甲方有权制止乙方违章指挥、违章作业的行为，对违章人员进行教育或处罚。2.1.6甲方应按照国家有关规定，为乙方提供必要的安全防护设施和劳动保护用品。2.2乙方安全要求：2.2.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规、标准和规范，以及甲方的安全生产规章制度和操作规程。2.2.2乙方应建立健全安全生产管理机构，配备专职或兼职安全生产管理人员。2.2.3乙方应制定本合同工程的安全施工措施，并组织实施，包括但不限于：编制安全施工方案。进行安全技术交底。设置安全防护设施。进行安全教育。做好安全技术措施。2.2.4乙方应建立健全安全生产教育培训制度，对施工人员进行安全教育和技术培训，未经安全教育培训合格的施工人员，不得上岗作业。2.2.5乙方应定期进行安全生产检查，及时发现和消除安全隐患。2.2.6乙方应配备必要的应急救援物资，并制定应急救援预案。2.2.7乙方应妥善保管和使用甲方提供的安全防护设施和劳动保护用品，并定期检查和维护。2.2.8乙方应积极配合甲方的安全生产检查，对甲方提出的安全问题和建议应及时予以整改。第三条安全教育培训3.1甲方应负责对乙方进行全面的安全生产教育和培训，包括但不限于：工程项目的整体安全管理方案。施工现场的安全警示标志。安全生产责任制。安全生产规章制度和操作规程。3.2乙方应负责对本合同工程的安全施工措施进行安全技术交底，并对施工人员进行安全教育和技术培训。3.3乙方应向甲方报送施工人员的安全教育培训记录。第四条安全检查与隐患整改4.1甲方应定期组织安全生产检查，对乙方进行检查，发现安全隐患，应及时责令乙方整改。4.2乙方应定期进行安全生产检查，及时发现和消除安全隐患。对甲方提出的整改意见，应及时予以整改。4.3对重大安全隐患，甲方有权责令乙方停止施工，直到隐患消除。第五条安全事故处理5.1发生安全事故，甲乙双方应立即采取有效措施，防止事故扩大，并按照国家有关规定进行调查处理。5.2甲方应负责报告事故情况，并配合有关部门进行调查处理。5.3乙方应负责配合事故调查，并积极采取补救措施，减少事故损失。第六条安全文明施工6.1甲乙双方应共同遵守文明施工的相关规定，做好施工现场的环境保护工作。6.2乙方应按照甲方的统一规划，做好施工现场的布局和管理工作。6.3乙方应加强对施工人员的教育和管理，避免扰民事件的发生。6.4乙方应做好施工现场的垃圾处理工作，保持施工现场的清洁卫生。第七条违约责任7.1甲乙双方任何一方违反本协议约定的安全责任，应承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失。7.2因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任。7.3因甲方原因造成乙方人员伤亡或财产损失的，由甲方承担相应责任。第八条争议解决8.1本协议的签订、履行、解释及争议解决，适用中华人民共和国法律。8.2因本协议发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条其他9.1本协议作为本合同的一部分，与合同具有同等法律效力。9.2本协议一式[待填写份数]份，甲方执[待填写份数]份，乙方执[待填写份数]份，具有同等法律效力。9.3本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：[甲方盖章]法定代表人/负责人（签字）：日期：[待填写日期]乙方（盖章）：[乙方盖章]法定代表人/负责人（签字）：日期：[待填写日期]请注意：本协议为范本，具体内容需要根据实际情况进行修改和完善。协议中的[待填写]部分需要填写具体信息。建议在签订协议前咨询专业法律人士的意见。工程项目总包与指定分包安全管理协议（1）协议编号：[协议编号]甲方（总包单位）：[总包单位名称]地址：[总包单位地址]法定代表人/负责人：[总包单位法定代表人/负责人姓名]联系XX：[总包单位联系XX]统一社会信用代码：[总包单位统一社会信用代码]乙方（指定分包单位）：[指定分包单位名称]地址：[指定分包单位地址]法定代表人/负责人：[指定分包单位法定代表人/负责人姓名]联系XX：[指定分包单位联系XX]统一社会信用代码：[指定分包单位统一社会信用代码]鉴于甲方作为[项目名称]工程项目的总承建单位，负责该项目的全面管理和施工，乙方可根据甲方的要求及双方约定，在[项目名称]工程项目中承担指定部分的分包工程施工任务。为确保工程项目施工过程中的安全，保障施工人员的生命财产安全，维护施工现场的秩序，依据国家有关安全生产法律法规、标准规范及合同约定，甲乙双方本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，经友好协商，特达成以下安全管理协议：第一条适用范围本协议适用于甲乙双方在[项目名称]工程项目中，乙方承担的指定分包工程施工范围（具体分包范围详见附件一：分包工程范围清单）内的所有安全管理活动。第二条安全管理责任2.1甲方安全管理责任全面负责工程项目的整体安全管理工作，对工程项目的安全负总责。编制工程项目的安全生产管理和保证计划，并监督实施。组建安全生产管理机构，配备专职或兼职安全生产管理人员，并对其工作进行监督管理。组织召开安全生产会议，定期或不定期进行安全生产检查，发现隐患及时督促整改。提供安全生产所需的安全防护设施、设备和技术指导，对乙方提出的安全需求给予支持。对乙方的安全生产资质、人员资质进行审核，确保其符合安全生产要求。组织或参与工程项目的安全生产教育和培训，并对乙方进行安全交底。制定工程项目的生产安全事故应急救援预案，并组织演练。对乙方的安全生产工作进行监督检查，对不符合安全生产要求的，有权责令其整改。协调施工现场各方关系，营造良好的安全生产环境。依法处理生产安全事故，并按规定向上级主管部门报告。2.2乙方安全管理责任服从甲方的安全生产管理，遵守甲方的安全生产规章制度和操作规程。建立健全本单位的安全生产责任制，设立专职或兼职安全生产管理人员，并报甲方备案。编制分包工程的安全生产施工方案，并报甲方审批。组织本单位施工人员进行安全生产教育和培训，并对作业人员进行安全技术交底。配备满足安全生产需要的劳动防护用品和安全设施、设备，并确保其合格有效。严格遵守国家有关安全生产法律法规、标准规范和工种操作规程，确保施工安全。及时发现并消除施工现场的安全隐患，对无法自行处理的隐患，应及时上报甲方。制定分包工程的应急救援预案，并组织演练。对本单位施工人员进行日常的安全管理和监督，发现违章作业行为及时制止。发生生产安全事故时，应立即采取救治措施，保护现场，并及时报告甲方。承担分包工程范围内的生产安全事故责任。第三条安全教育与培训甲方负责对乙方进行项目总体概况、安全生产管理制度、安全操作规程等方面的教育培训，并进行安全交底。乙方负责对所属施工人员进行岗前安全教育培训，使其掌握必要的安全生产知识和技能。甲乙双方应根据实际情况，定期或不定期组织安全生产教育和培训，提高全体施工人员的安全意识和安全技能。第四条安全检查与隐患整改甲方负责组织定期或不定期的安全生产检查，对检查中发现的安全隐患，应及时下发整改通知书，并督促乙方进行整改。乙方应积极配合甲方的安全检查，及时整改发现的安全生产隐患，并将整改情况书面报告甲方。对于重大安全隐患，甲方有权责令乙方停止施工，并进行整改，整改合格后方可复工。第五条安全防护措施甲方应提供施工现场所需的主要安全防护设施和设备，并确保其符合安全标准。乙方应按照安全防护要求，设置安全防护设施和设备，并对其使用情况进行日常维护和管理。甲乙双方应共同维护施工现场的安全防护设施和设备，确保其完好有效。第六条生产安全事故处理发生生产安全事故时，甲乙双方应立即启动应急救援预案，采取有效措施防止事故扩大，并保护好现场。发生生产安全事故时，乙方应立即向甲方报告，并按照规定向有关部门报告。甲乙双方应积极配合事故调查，并依法处理事故。因乙方原因造成生产安全事故的，由乙方承担全部责任；因甲方原因造成生产安全事故的，由甲方承担全部责任；因甲乙双方共同原因造成生产安全事故的，由甲乙双方按照责任比例承担责任。第七条违约责任任何一方违反本协议约定的安全责任，应承担相应的违约责任。因甲方原因导致乙方发生生产安全事故的，甲方应承担相应的赔偿责任。因乙方原因导致甲方或第三方发生生产安全事故的，乙方应承担相应的赔偿责任。违约方应赔偿守约方因此遭受的损失，包括直接损失和间接损失。第八条争议解决本协议履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决；协商不成的，依法向[合同签订地]人民法院提起诉讼。第九条协议生效本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。第十条协议份数本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。工程项目总包与指定分包安全管理协议（2）甲方（工程项目总包方）：名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系人：[甲方联系人姓名]联系XX：[甲方联系人XX]乙方（指定分包方）：名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系人：[乙方联系人姓名]联系XX：[乙方联系人XX]鉴于《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就工程项目的安全管理事宜，订立本协议。一、定义和术语“工程项目”：指由甲方委托乙方进行施工的总承包项目，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。“安全责任”：指乙方对工程项目施工过程中的安全负责，确保施工现场符合国家安全生产法律法规的要求。“分包合同”：指乙方与甲方签订的关于工程项目施工的具体合同，包括工程范围、质量标准、工期要求等内容。“安全管理措施”：指乙方为保障施工现场安全而采取的各项措施，包括但不限于安全防护设施、安全教育培训、应急预案等。二、安全管理目标乙方应确保所有施工活动均符合国家安全生产法律法规的要求，不得发生安全事故。乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和作业人员的安全职责。乙方应定期组织安全生产培训，提高作业人员的安全意识和技能水平。乙方应制定并实施有效的应急预案，确保在发生安全事故时能够迅速有效地进行处置。三、安全管理责任乙方应对其施工活动的安全负全责，确保施工现场的安全生产条件符合国家标准和行业规定。乙方应定期向甲方报告安全生产工作情况，接受甲方的监督检查。乙方应配合甲方进行安全生产检查，及时整改安全隐患。乙方应对因违反安全生产规定而导致的安全事故承担相应的法律责任。四、安全管理措施乙方应按照国家安全生产法律法规和行业标准，制定并执行安全生产管理制度。乙方应为施工现场提供必要的安全防护设施，如脚手架、防护网、安全标志等。乙方应为作业人员提供必要的个人防护用品，如安全帽、安全带、防护眼镜等。乙方应定期对施工现场进行检查，发现安全隐患及时整改。乙方应制定并实施应急预案，包括火灾、爆炸、坍塌等突发事件的应急处理措施。五、违约责任如乙方未履行本协议规定的安全管理责任，导致安全事故的发生，应依法承担相应的法律责任。如乙方违反本协议中的安全管理措施，导致安全事故的发生，应依法承担相应的法律责任。如乙方未按期完成本协议规定的安全管理措施，导致安全事故的发生，应依法承担相应的法律责任。六、争议解决本协议的解释、适用及争议的解决，适用中华人民共和国法律。双方因本协议产生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。附件清单工程项目总包与指定分包安全管理协议工程项目总包与指定分包安全管理措施清单工程项目总包与指定分包安全管理责任书工程项目总包与指定分包安全管理考核表甲方代表签字：_______________________日期：____年__月__日乙方代表签字：_______________________日期：____年__月__日工程项目总包与指定分包安全管理协议（3）甲方（总包方）：公司全称：___________________________公司地址：___________________________法定代表人：___________委托代理人：___________乙方（指定分包方）：公司全称：___________________________公司地址：___________________________法定代表人：___________委托代理人：___________鉴于：甲方与建筑工程施工项目中指定的乙方有业务上的合作，并且承担组织、协调、指导以及管理乙方在施工过程中的安全生产工作。甲乙双方均确认如下事实：甲方负责整个建筑工程项目的总承包管理。甲方指定乙方负责特定分包项目的施工任务。根据国家相关法律法规及行业标准，甲乙双方有志于共同安全生产，特签署本协议。协议条款：安全生产责任：甲方应当按照国家和行业的标准制定安全管理操作规程，确保整个建筑项目的施工安全。乙方需按照甲方的安全管理要求及国家行业标准，在自身施工范围内严格执行安全生产相关规定。安全生产教育与培训：甲方负责对乙方负责人及主要安全管理人员进行安全生产教育和培训。乙方对所有施工人员定期进行安全生产教育，并举行必要的安全操作技能培训。安全检查与监督：甲方应建立定期的安全检查制度，履行检查、指导和安全监督职责。乙方应随时接受甲方的安全检查与指导，并提供帮助和配合，及时整改存在的问题。事故应急响应与处理：甲乙双方应共同制定施工现场出现事故的应急预案。一旦发生意外事故，乙方必须立即上报至甲方管理部门，并全面配合甲方的紧急处理措施。安全隐患整改与处罚：甲方对于乙方存在施工中的安全隐患问题有权要求立即整改。对于违反安全生产规章和协议的行为，甲方有权采取必要的措施进行处理和制裁。信息共享与记录：甲乙双方必须建立完善的安全生产信息记录制度，并及时共享重要信息。甲方应保管完整的事故报告和安全记录文件，乙方应积极配合甲方进行资料提供。协议有效性：本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期至本工程项目安全管理结束。双方必须严格执行协议内容，以确保施工安全。甲方代表签名：___________________________乙方代表签名：___________________________日期：___________________________工程项目总包与指定分包安全管理协议（4）一、协议目的本协议旨在明确工程项目总包（以下简称“总包方”）与指定分包（以下简称“分包方”）在安全管理方面的责任和义务，确保工程项目的安全生产，保护员工人身安全和财产安全。二、协议适用范围本协议适用于总包方和分包方在工程项目实施过程中的安全管理活动。三、双方安全管理职责（一）总包方安全管理职责组织安全培训：总包方应负责组织分包方的安全培训工作，确保分包方员工具备必要的安全生产知识和技能。监督检查：总包方应对分包方的安全生产工作进行监督检查，发现问题及时整改。事故处理：总包方应协助分包方处理安全生产事故，按照国家法律法规和相关政策进行处理。安全标准制定：总包方应参与制定工程项目安全标准和操作规程，并监督分包方严格执行。（二）分包方安全管理职责遵守安全规定：分包方应严格遵守国家和地方的安全法律法规以及总包方制定的各项安全规章制度。安全教育培训：分包方应负责对本单位员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。现场管理：分包方应加强施工现场的安全管理，确保施工设备和工具的安全使用，防止事故发生。事故报告与处理：分包方发生安全生产事故后，应立即报告总包方，并协助总包方进行事故调查和处理。四、安全管理制度安全管理制度：双方应共同制定工程项目的安全管理制度，明确各自的安全管理职责和要求。安全操作规程：双方应共同制定工程项目的安全操作规程，确保作业人员按照规程进行操作。应急预案：双方应共同制定工程项目的应急预案，以便在紧急情况下迅速采取有效措施保障人员和财产安全。五、违约责任总包方违约责任：如总包方未履行本协议规定的安全管理职责，导致发生安全生产事故的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。分包方违约责任：如分包方未履行本协议规定的安全管理职责，导致发生安全生产事故的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。六、附则本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议的修改和补充应以书面形式进行，经双方协商一致后签字盖章。本协议一式两份，总包方和分包方各执一份。本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。总包方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：____年__月__日分包方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：____年__月__日工程项目总包与指定分包安全管理协议（5）协议编号：[填写协议编号]签署日期：[填写签署日期]甲方（总包单位）：公司名称：[总包单位名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[总包单位地址]联系人：[总包单位联系人]联系XX：[总包单位联系XX]乙方（指定分包单位）：公司名称：[指定分包单位名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[指定分包单位地址]联系人：[指定分包单位联系人]联系XX：[指定分包单位联系XX]协议内容：一、安全生产责任甲方作为工程项目的总包单位，对整个工程项目的安全生产负总责，负责编制和实施全面的安全生产管理方案。乙方作为指定分包单位，应服从甲方的安全生产管理，承担其分包范围内的安全生产责任，并确保其施工活动符合安全生产法律法规和标准。二、安全生产管理要求甲方应向乙方提供必要的安全技术交底、安全教育培训，确保乙方了解和掌握安全生产知识和技能。乙方应按照甲方制定的安全生产管理方案，认真执行各项安全制度和技术措施，加强施工现场的安全管理。乙方应配备必要的安全防护设施和设备，并确保其有效使用，同时对施工人员进行安全防护用品的发放和监督。乙方应定期进行安全生产检查，及时发现和消除安全隐患，并按要求向甲方报告安全生产情况。三、事故处理发生安全生产事故时，甲方和乙方应立即采取应急措施，保护现场，防止事故扩大，并按照规定报告事故。事故处理过程中，双方应积极配合，共同做好事故调查、分析和处理工作，依法依规追究相关责任。四、违约责任如甲方未能履行安全生产管理职责，导致发生安全生产事故的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。如乙方未能履行安全生产责任，导致发生安全生产事故的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。任何一方违反本协议约定，另一方有权要求其限期改正，逾期不改的，可向对方所在地人民法院提起诉讼。五、协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格且安全生产责任履行完毕之日终止。六、其他约定本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决，并签订补充协议。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方法定代表人签字：[甲方法定代表人签字]乙方法定代表人签字：[乙方法定代表人签字]甲方盖章：[甲方盖章]乙方盖章：[乙方盖章]工程项目总包与指定分包安全管理协议（6）甲方（总包方）：乙方（指定分包方）：目的：本协议旨在明确工程项目总包方与指定分包方之间的安全管理责任，确保工程项目的安全顺利进行，防止安全事故的发生，保护工人的生命安全和健康。条款与条件：1.总包方的职责1.1工程安全管理总包方应负责整个工程项目的总体安全管理，包括制定和实施安全管理制度、安全教育培训计划以及安全施工方案。1.2分包方选择与管理总包方负责对乙方进行资质审核和选择工作，并负责对乙方的日常安全管理工作进行监督和指导。1.3安全检查与监督总包方应定期对施工现场进行安全检查，确保所有分包方严格按照项目安全要求施工。2.分包方的职责2.1遵守安全法规乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规和行业标准。2.2安全管理体系乙方应建立和完善内部安全管理体系，明确各层次的安全职责，确保施工过程中的安全。2.3安全技术措施乙方应按照总包方的安全要求和施工技术方案，制定具体实施的安全技术措施，并严格执行。3.人员与培训3.1职工培训甲乙双方应分别负责对各自员工的定期安全教育和专业技能培训，确保所有工作人员了解并掌握安全操作规程。3.2应急演练甲乙双方应定期组织应急救援演练，确保在突发情况下能够迅速、有效地进行救援。4.事故处理与报告4.1事故报告任何安全事故发生时，乙方应及时向甲方报告，并协助甲方进行事故调查和处理。4.2事故处理甲乙双方应共同制定事故应急预案，及时采取措施，减少人员伤亡和财产损失。5.协议期限本协议自签订之日起生效，有效期至工程项目竣工验收并通过有关安全评审后终止。6.违约责任任何一方违反本协议的约定，将承担相应的法律责任。7.争议解决因本协议引起的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交项目所在地人民法院进行诉讼。8.附则本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______________代表：_______________日期：_______________乙方（盖章）：_______________代表：_______________日期：_______________工程项目总包与指定分包安全管理协议（7）一、协议目的本协议旨在明确工程项目总包单位（以下简称“总包”）与指定分包单位（以下简称“分包”）在工程项目实施过程中的安全管理责任与义务，确保工程安全、质量及进度。二、安全责任2.1总包安全责任制定工程项目总体安全管理制度和操作规程。设立安全管理机构，配备专职安全管理人员。对施工现场进行定期安全检查，及时发现并整改安全隐患。对分包进行安全技术交底，并监督分包执行安全规定。组织安全教育培训，提高施工现场人员的安全意识。2.2分包安全责任严格遵守总包的安全管理制度和操作规程。设立相应的安全管理机构，并配备专职安全管理人员。定期进行内部安全检查，及时消除安全隐患。接受总包的安全技术交底，确保安全规定得到贯彻执行。确保分包人员接受安全教育培训，并持有相应资格证书。三、安全合作总包与分包应建立安全协作机制，定期召开安全工作例会，沟通安全管理工作。分包在施工中遇到重大安全隐患或事故时，应立即通知总包，并共同制定应对措施。总包应对分包的安全管理工作提供必要的支持和协助。四、事故处理若发生安全事故，总包应负责组织应急处理，并及时上报相关部门。分包应配合总包进行事故调查，提供必要的事故资料。事故处理完毕后，总包应组织分析事故原因，制定防范措施。五、违约责任与处理若总包或分包违反本协议规定的安全责任和义务，应承担相应的违约责任。对于因违反安全规定导致的事故，总包和分包应依法承担相应的法律责任。违约处理措施包括：警告、罚款、暂停承包资格、解除承包合同等。六、其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，总包和分包各执一份。本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议的解释权归总包单位。如有争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向项目所在地人民法院提起诉讼。工程项目总包与指定分包安全管理协议（8）协议编号：[]-[]-[]甲方（总包单位）：名称：________________________法定代表人：__________________地址：________________________联系XX：____________________乙方（指定分包单位）：名称：________________________法定代表人：_________________