劳务分包合同样本：2025年合同争议解决协议

劳务分包合同样本：2025年合同争议解决协议本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[地点]签署：甲方（发包方）：[甲方全称]法定代表人/负责人：[姓名]注册地址：[地址]统一社会信用代码：[代码]乙方（分包方）：[乙方全称]法定代表人/负责人：[姓名]注册地址：[地址]统一社会信用代码：[代码]鉴于甲方拟委托乙方就[项目名称]（以下简称“项目”）中的劳务部分进行分包，双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就项目劳务分包合同的争议解决事宜达成如下协议，以资共同遵守。第一条争议范围本协议适用于双方因履行本劳务分包合同（主合同名称及编号：[主合同名称]，合同编号：[主合同编号]）所发生的或与本合同有关的一切争议，包括但不限于合同条款的理解与解释、履行过程中的偏差、工程款结算、质量标准、工期延误、安全责任、违约责任以及任何其他相关纠纷。但双方因本协议本身条款理解发生的争议，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可适用本协议约定的其他争议解决方式。第二条争议解决方式双方确认，对于本协议第一条所定义的争议，应首先通过友好协商方式解决。若协商在[例如：三十（30）]日内未能解决争议，或一方在协商过程中明确表示不希望通过协商解决争议，则双方应同意将争议提交以下第[选择一项并删除其他选项：①裁决/②诉讼]解决：（一）选择仲裁的，双方一致同意将争议提交[具体仲裁委员会名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[具体城市]。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。双方应各自承担因其参与仲裁所发生的费用，除仲裁规则规定的由败诉方承担的仲裁费用外。（二）选择诉讼的，双方一致同意将争议提交[具体法院名称，例如：项目所在地有管辖权的人民法院/被告住所地有管辖权的人民法院]通过诉讼方式解决。双方应各自承担因其参与诉讼所发生的费用（包括但不限于案件受理费、诉讼保全费、律师费等，除非主合同或本协议另有明确约定）。第三条适用法律双方在履行本协议及通过约定的争议解决方式处理争议时，均应适用中华人民共和国法律（为免疑义，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律）。第四条通知与送达双方就本协议或相关争议解决事宜进行的任何通知、请求、文件或其他通讯，应按照以下地址通过书面方式（包括但不限于专人递送、挂号信、电子邮件）发送给对方。任何一方变更联系方式，应提前[例如：七（7）]日书面通知对方。甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]发送至上述地址的通知，视为有效送达。通过电子邮件发送的，发出时视为送达，但若对方书面确认未收到，则发送人不承担送达责任。第五条和解在争议解决过程中，双方均有权随时通过友好协商达成和解。任何一方达成和解协议后，可以依据和解协议申请仲裁庭作出裁决书，或申请法院制作调解书/民事判决书，或自行履行和解协议。第六条保密双方同意，对于因签署和履行本劳务分包合同及处理相关争议而获悉的对方商业秘密、技术信息、客户资料以及其他未公开信息，均负有保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露、泄露或使用。此保密义务不因本协议的终止或争议解决方式的最终确定而失效。第七条费用承担（针对争议解决）（一）若选择仲裁，双方应各自承担其提交给仲裁委员会的律师费、差旅费等合理费用。仲裁裁决生效后，若败诉方未能按裁决书规定履行义务，胜诉方有权向人民法院申请强制执行，并要求败诉方承担其因此产生的强制执行费用、律师费等。（二）若选择诉讼，双方应各自承担其参与诉讼所发生的一切费用，包括但不限于案件受理费、保全费、鉴定费、律师费、差旅费等。若诉讼请求获得支持，通常由败诉方承担胜诉方因此产生的合理律师费等费用，具体承担方式按主合同约定或法院判决执行。第八条不可抗力若因发生不可抗力事件（指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等），导致任何一方无法履行本协议约定的争议解决义务，该方应立即通知对方，并在合理期限内提供不可抗力事件的证明文件。根据不可抗力事件的影响，双方可协商暂时中止履行相关争议解决程序，或部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。第九条其他本协议是主劳务分包合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。本协议的任何条款与主合同相关条款有冲突的，以本协议为准。本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。若补充协议与主合同或本协议有冲突的，以补充协议为准。本协