建设工程合同解除协议书（GF-2015-0212）

建设工程合同解除协议书（GF—2015—0212）甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]住所地：[地址]联系方式：[电话]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]住所地：[地址]联系方式：[电话]根据甲乙双方于[日期]签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），由于[具体解除原因，例如：乙方严重违约，经甲方催告后仍未在合理期限内纠正，致使合同目的无法实现等]，经甲乙双方充分协商，达成如下解除协议：第一条原合同解除甲乙双方一致同意，原合同自[解除生效日期，例如：本协议签署之日起/双方另行书面确认之日]起正式解除。第二条工程价款结算1.甲乙双方确认，按照原合同约定的计价原则、方式以及国家或地方有关计价规定，对解除时的工程进行结算。2.双方共同确认，截至解除之日，乙方已完成的工程量清单及价款明细如下（或：双方同意由[指定机构或人员]在[指定时间]内完成工程量核实与价款结算，结算结果以双方确认的为准）：[此处详细列明已完工程量、单价、合价，或说明结算机构及时间]3.最终结算金额经双方确认后为人民币[金额大写]元（[金额小写]元）。该金额已包含[说明包含的内容，例如：按合同约定应支付的各类费用、已发生的人工费、材料费等]。4.甲方应在结算金额确认后[天数]日内，向乙方支付至结算金额中的[百分比]%，即人民币[金额大写]元（[金额小写]元）；剩余款项在[条件，例如：乙方完成[指定工作]后/质保期满且无遗留问题后]支付。5.支付方式为[银行转账/其他方式]。第三条已付款项处理1.甲方截至本协议签署日已向乙方支付款项共计人民币[金额大写]元（[金额小写]元），支付情况明细附后（或：已支付至原合同项下第[阶段]款项）。2.甲方应支付的结算款（根据第二条约定）在扣除本条第一款所述甲方已付款项后，余额为人民币[金额大写]元（[金额小写]元）。3.乙方应在收到甲方按第二条约定支付的款项时，将原合同项下收到的、尚未支付给乙方的甲方款项（如有）予以返还。第四条工程竣工验收1.双方同意，原合同项下的建设工程按[约定状态，例如：现有状态进行验收/双方协商确定的方式验收]。2.验收标准按原合同约定执行，验收程序由[甲方/乙方/双方共同]负责组织。3.如验收合格，相关费用由[甲方/乙方]承担；如验收不合格，由乙方负责[处理方案，例如：返工修复]，费用由[承担方]承担，甲方有权要求乙方承担违约责任。第五条履约保证金处理原合同项下由乙方缴纳的履约保证金人民币[金额大写]元（[金额小写]元）[选择一项：予以返还/不予返还/抵扣结算款/依法没收]。具体处理方式为[详细说明处理方式和条件]。第六条已购材料设备处理因原合同解除导致乙方已采购但尚未用于工程的材料、设备，其所有权及处置方式按以下约定处理：[详细说明，例如：由乙方自行收回/由甲方购买/双方协商作价后由甲方收购等]。第七条资料移交乙方应在[日期]前，向甲方移交与该建设工程相关的全部资料，包括但不限于[列举主要资料类型，例如：竣工图、技术文件、验收记录、结算资料、往来函件等]。移交方式为[现场移交/邮寄等]。第八条违约责任1.对于因一方违约导致本协议解除的，违约方应赔偿守约方因此遭受的损失（包括但不限于直接损失、合同履行后可获得的利益等）。2.甲方未按本协议第二条约定支付款项的，每逾期一日，应按未支付金额的[比例]向乙方支付违约金。3.乙方未按本协议第七条约定移交资料的，每逾期一日，应按[金额]向甲方支付违约金，甲方有权自行获取，费用由乙方承担。第九条其他事项1.本协议生效后，双方应积极配合处理合同解除后的相关事宜，包括但不限于工程结算、现场清理、人员遣散等，并应遵守相关法律法规。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议项下的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，按原合同约定的争议解决方式处理，即提交[仲裁委员会名称]仲裁/依法向[有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。第十条协议生效与份数本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]