计算机软件开发合同专业版5篇

计算机软件开发合同专业版5篇篇1甲方（客户）：____________________注册地：_________________________法定代表人：_____________________乙方（软件开发服务商）：___________注册地：_________________________法定代表人：_____________________鉴于甲方需要开发计算机软件，乙方具备软件开发能力，双方遵循平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的及合作范围本合同旨在明确甲乙双方就计算机软件开发项目的合作关系，确定双方的权利和义务，保证软件开发项目的顺利进行。合作范围包括但不限于软件需求分析、设计、开发、测试、部署及维护等。二、项目需求及功能描述双方共同确认软件开发项目的具体需求及功能，包括但不限于以下内容：（请在此处详细描述软件的功能模块、性能指标、用户界面等）。三、开发周期及进度安排1.开发周期：自本合同签订之日起计算，至软件交付验收合格之日止。2.进度安排：双方应按照以下关键阶段进行软件开发工作（请在此处详细描述各阶段的时间节点、工作内容等）。四、费用及支付方式1.开发费用：甲方应向乙方支付软件开发费用总计______元人民币。2.支付方式：甲方应按照以下方式支付开发费用（请在此处详细描述支付的具体金额、时间节点、支付方式等）。五、知识产权及保密条款1.知识产权：本合同项下开发的软件著作权归甲方所有。乙方有权在本合同履行过程中合理使用相关知识产权，但未经甲方书面同意，不得向第三方泄露、转让或许可。2.保密条款：双方应对本合同内容、软件开发过程中的技术资料及商业秘密承担保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露。六、质量保障与维护服务1.质量保障：乙方应确保开发的软件符合甲方需求及功能描述，性能稳定、安全可靠。如因乙方原因导致软件存在缺陷或故障，乙方应承担相应责任。2.维护服务：软件开发完成后，乙方应提供一定期限的维护服务，确保软件正常运行。维护服务期限及具体内容双方另行约定。七、违约责任及解决方式1.违约责任：如甲乙双方中的任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。2.解决方式：双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定事项（请在此处添加其他需要约定的内容，如合同变更、履行过程中的通知与送达等。）九、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为______年。合同期满后，如双方继续合作，可续签合同。甲方（客户）：____________________（盖章）法定代表人：_____________________（签字）日期：_______年_______月_______日乙方（软件开发服务商）：___________（盖章）法定代表人：_____________________（签字）日期：_______年_______月_______日篇2甲方（客户）：____________________公司名称：________________________联系人：__________________________乙方（开发者）：__________________公司名称：________________________联系人：__________________________鉴于甲方需要开发计算机软件，并愿意委托乙方进行开发，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次计算机软件开发事宜达成如下协议：一、合同背景及目的甲方因业务需求需要开发一款计算机软件，经过市场调研和考察，决定委托乙方进行开发。乙方愿意接受甲方的委托，并按照甲方的要求进行软件开发。本合同旨在明确双方在软件开发过程中的权利与义务，确保软件开发工作的顺利进行。二、软件开发项目基本情况1.项目名称：____________________2.项目内容：描述软件的主要功能和特点。3.开发周期：预计从合同签订之日起至软件交付使用止，共______个月。4.验收标准：软件需符合甲方的需求和设计要求，无明显缺陷和漏洞。三、双方权利和义务（一）甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和要求完成软件开发工作。2.甲方有权对乙方的开发过程进行监督，确保软件质量符合甲方要求。3.甲方应按照合同约定支付开发费用给乙方。具体支付方式和金额如下：（在此处添加开发费用和支付方式的具体内容）。4.甲方应提供乙方所需的开发资料和素材，确保资料的真实性和完整性。如因甲方提供的资料不准确或不完整导致软件开发延误或失败，责任由甲方承担。5.甲方应对乙方的开发成果进行验收，并在验收合格后按照合同约定支付尾款。如因甲方原因导致验收工作无法按时完成，则视为验收合格。（二）乙方的权利和义务篇3甲方（委托方）：__________法定代表人：__________乙方（开发方）：__________软件技术有限公司法定代表人：__________鉴于甲方需要开发计算机软项目，乙方具备专业的软件开发能力，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成以下软件开发合同：一、项目概述（一）项目名称：__________软件开发项目。（二）项目目标：明确软件开发的具体目标、功能要求及预期成果。（三）开发周期：自合同签订之日起XX个月完成开发任务。二、开发内容（一）详细列明开发软件的具体功能要求、技术特点、系统架构等。（二）乙方应按照甲方提出的需求，完成软件设计、编码、测试等工作。（三）开发过程中涉及的界面设计、数据库设计等附属工作，双方应共同商议确定。三、知识产权约定（一）甲方拥有软件的知识产权，乙方不得擅自转让或许可他人使用。（二）乙方在开发过程中形成的代码、文档等成果归甲方所有。（三）双方共同保护软件开发过程中所涉及的商业秘密和机密信息。四、费用与支付方式（一）开发费用总计为人民币______元整（￥______元）。（二）支付方式：甲方按照开发进度分期支付开发费用，具体支付节点及金额如下：1.合同签订后XX个工作日内支付总金额的XX%。2.软件开发完成并交付验收合格后的XX个工作日内支付剩余款项。（三）因乙方原因导致项目开发周期延误的，甲方有权延迟支付相应款项。五、项目进度与交付（一）乙方应按照约定的开发周期完成项目开发，并及时向甲方报告进度情况。（二）项目完成后，乙方应按照约定的交付方式进行交付，并提交相应的技术文档。（三）因甲方原因导致项目开发周期延误的，双方应协商解决。六、质量保证与维护（一）乙方应保证开发的软件质量符合约定要求，确保软件稳定运行。（二）软件开发完成后，乙方应提供一定期限的技术支持与维护服务。（三）如软件存在缺陷或故障，乙方应及时进行修复和完善。七、违约责任与解决方式（一）如乙方未按照合同约定完成开发任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。（二）如因甲方原因导致项目开发周期延误或支付延迟的，乙方有权顺延开发周期或要求甲方承担违约责任。（三）双方在履行合同过程中发生争议，应首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定事项（一）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。（二）本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。篇4合同编号：[合同编号]甲方（客户）：[甲方公司名称]位置：[甲方公司位置]联系人：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（开发商）：[乙方公司名称]位置：[乙方公司位置]联系人：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要开发计算机软，乙方具备相应的技术实力和经验，双方经过友好协商，达成如下协议：一、合同双方1.甲方作为客户，需明确描述自己的需求和期望，为乙方提供必要的支持和资料，并按照合同约定支付开发费用。2.乙方作为开发商，需按照甲方需求，提供高质量的软件开发服务，确保软件的安全、稳定和高效运行。二、开发需求1.甲方需要开发的软件包括：[软件名称和版本]2.软件的主要功能包括：[软件主要功能的详细描述]3.软件的其他要求包括：[软件其他要求的详细描述]三、开发进度1.乙方需在合同签订后尽快启动开发工作，确保按照约定的时间节点完成开发任务。2.甲方需给予乙方足够的开发时间，确保开发工作能够顺利进行。3.双方需定期沟通开发进度，确保甲方能够及时了解软件的开发情况。四、费用与支付1.甲方需按照合同约定支付乙方的开发费用，具体费用包括：[费用明细]2.乙方需在完成开发任务后提供发票等相关凭证，甲方在收到凭证后尽快完成支付。3.如因甲方原因导致开发进度延误或需求变更，乙方有权根据延误或变更的情况调整开发费用。五、保密条款1.双方需对软件开发过程中涉及的所有商业机密和技术秘密进行保密，不得向任何第三方泄露。2.乙方需对甲方提供的所有资料和信息进行保密，不得擅自使用或泄露给任何第三方。3.双方需严格保密义务，确保软件开发过程中的所有机密信息不被泄露。六、违约责任1.如因乙方原因导致软件开发进度延误或质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.如因甲方原因导致开发进度延误或需求变更，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。3.双方需严格遵守合同约定，确保开发工作能够顺利进行。如一方违约，违约方需承担相应的法律责任。七、争议解决1.如双方在开发过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。3.争议解决后，双方需根据法院判决或调解结果履行相应的义务。如一方不履行判决或调解结果，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。八、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方需严格遵守合同约定，确保开发工作能够顺利进行。2.合同终止的条件包括：双方协商一致解除合同。因不可抗力导致合同无法继续履行。一方严重违约导致合同无法继续履行等。合同终止后，双方需根据合同约定进行结算和清理工作。3.合同终止后，乙方需将甲方已支付但未完成的工作成果退还给甲方，甲方需按照合同约定支付乙方已完成工作的合理费用。如因一方原因导致合同终止，违约方需承担相应的违约责任。4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同的所有修改和补充必须以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。本合同的解释权归甲乙双方共同所有。未尽事宜由甲乙双方协商确定。篇5甲方（客户）：_________乙方（开发商）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行计算机软件开发事宜，达成如下协议：一、项目名称及内容项目名称：_________项目内容：_________二、开发周期及进度1.开发周期：自本合同签订之日起至项目完成之日止。2.进度安排：乙方应根据项目需求，制定详细的开发计划和进度表，并按时向甲方报告开发进度。三、费用及支付方式1.开发费用：人民币_________元整（¥_________）。该费用包括软件设计、开发、测试等费用。2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付开发费用：合同签订后，甲方应支付开发费用的30%作为预付款，即人民币_________元整（¥_________）。项目完成并经甲方验收后，甲方应支付剩余的开发费用，即人民币_________元整（¥_________）。四、验收标准及方式1.验收标准：乙方应保证所开发的软件符合甲方的需求，并达到双方约定的质量标准。具体验收标准如下：软件功能完整且符合甲方要求。软件运行稳定，无重大bug。软件界面友好，操作便捷。2.验收方式：甲方应组织相关人员进行项目验收，并出具验收报告。如果项目未达到验收标准，乙方应按要求进行整改。五、违约责任及赔偿1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：如乙方未能按约定时间完成项目开发，应自逾期之日起按日向甲方支付违约金，直至项目完成之日止。违约金金额为合同总金额的5‰。如甲方未能按约定时间支付开发费用，应自逾期之日起按日向乙方支付违约金，直至支付完毕之日止。违约金金额为应付金额的5‰。2.赔偿：因乙方的过错导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额应根据甲方的实际损失确定。六、不可抗力及风险分配1.不可抗力：如因不可抗力因素导致一方无法履行本合同的，该方应尽快通知对方，并说明无法履行的原因