2025铝合金门窗施工合同

2025铝合金门窗施工合同合同编号：签订地点：签订时间：甲方（发包方）：地址：联系方式：法定代表人：乙方（承包方）：地址：联系方式：法定代表人：鉴于甲方拟委托乙方进行铝合金门窗的施工工程（以下简称“本工程”），为明确双方的权利义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程结构：本工程为铝合金门窗的制作与安装，具体施工内容包括但不限于铝合金门窗的材料采购、加工制作、运输、安装调试及质量保修等。第二条工程内容与要求2.1施工内容：铝合金门窗的材料采购与加工制作；施工现场的运输与安装调试；按照设计图纸及甲方要求完成相关附属工程；工程完成后按照国家相关标准进行验收并交付使用。2.2质量标准：所有铝合金门窗及配件必须符合国家相关质量标准及规范要求，包括但不限于《铝合金门窗工程技术规范》（GB/T8478-2025）等；门窗的气密性、水密性、抗风压性能及隔热保温性能需达到设计要求；乙方提供的材料应具有质量检验合格证明，并满足甲方设计要求。2.3设计要求：乙方应严格按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行施工，未经甲方书面同意，不得擅自改动设计；乙方在施工过程中发现图纸问题时，应及时书面通知甲方，并提出合理建议，经甲方确认后方可施工。第三条施工工期3.1开工日期：3.2竣工日期：3.3总工期：天因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总金额千分之一的违约金。因不可抗力导致的工期延误除外，双方另行协商解决。3.4工期顺延情况：甲方未能按约定提供施工场地或施工条件；甲方书面要求停工或变更设计；不可抗力事件导致的停工。第四条合同价款及支付方式4.1合同总金额：人民币元（大写：元整）。4.2合同价款包含内容：材料费、人工费、运输费、安装费、管理费及其他相关费用。4.3付款方式：合同签订后，甲方支付合同总金额的%作为预付款，计人民币元；门窗安装完成并经甲方初步验收合格后，甲方支付合同总金额的%，计人民币元；工程竣工验收合格并提交全部结算文件后，甲方支付剩余合同尾款，计人民币元。4.4逾期付款责任：甲方未按约定支付款项的，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额千分之一的违约金。4.5付款方式变更：任何一方如需变更付款方式，应提前日以书面形式通知对方并取得对方书面同意。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务：按时提供施工场地及相关施工条件；按时支付合同款项；有权对乙方施工过程进行监督，并提出合理建议；负责组织工程竣工验收；按照合同约定承担其他相关义务。5.2乙方权利与义务：严格按照合同约定及国家相关标准进行施工，确保工程质量；提供符合质量标准的材料，并提供相关质量证明文件；按时完成施工任务，并通过甲方验收；负责施工期间的安全管理，施工人员的人身安全及财产安全由乙方自行负责；配合甲方进行竣工验收，并提供相关技术资料；按照合同约定承担质量保修责任。第六条验收标准与方式6.1验收标准：所有施工内容均需符合国家相关质量标准及合同约定的设计要求；门窗的气密性、水密性、抗风压性能及隔热保温性能需达到设计要求；乙方提供的材料应具有质量检验合格证明，并满足甲方设计要求。6.2验收方式：分部验收：门窗安装完成后，乙方应通知甲方进行分部验收；竣工验收：乙方提交完整的竣工资料后，甲方应在日内组织竣工验收并签署验收报告。6.3验收不合格处理：若验收不合格，乙方应自收到甲方通知之日起日内完成整改并重新申请验收；若乙方未按期整改或整改后仍不达标，甲方有权要求乙方承担相应责任。第七条质量保修7.1质量保修范围：所有铝合金门窗及其附属设施的施工质量。7.2质量保修期限：自工程竣工验收合格之日起，乙方提供年的质量保修服务。7.3保修责任：保修期内，若出现质量问题，乙方应免费修复或更换；因甲方使用不当或不可抗力因素造成的损坏，乙方仍需提供维修服务，但费用由甲方承担。第八条违约责任8.1逾期完工违约责任：乙方每逾期一日完工，应向甲方支付合同总金额千分之一的违约金。8.2质量不达标违约责任：若施工质量未达到合同约定要求，乙方应承担返工费用及造成的损失，并向甲方支付合同总金额%的违约金。8.3逾期付款违约责任：甲方每逾期一日付款，应向乙方支付合同总金额千分之一的违约金。8.4提前解除合同违约责任：任何一方无正当理由提前解除合同的，应向另一方支付合同总金额%的违约金，并赔偿造成的损失。第九条争议解决9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2本合同适用中华人民共和国相关法律法规。第十条其他条款10.1不可抗力：因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可协商变更或解除合同，相关责任免除。10.2合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。10.3补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.4通知方式：双方所有通知、函件均应以书面形式送达对方，送达方式包括但不限于邮寄、电子邮件或亲自送达。10.