商混供应合同模板7篇

商混供应合同模板7篇篇1购买方（甲方）：[甲方公司名称]供应方（乙方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方购买乙方商品混凝土（以下简称“商混”）事宜，达成如下协议：一、商混种类、规格及数量1.甲方购买乙方商品混凝土，种类、规格及数量如下：种类：混凝土规格：C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60数量：根据甲方需求确定二、商混价格及支付方式1.商混价格：根据市场情况和乙方报价，甲方同意以每立方XX元的价格购买乙方商品混凝土。该价格包括商混的生产、运输和泵送费用。2.支付方式：甲方应在每次供应商混前，向乙方支付相应的款项。具体支付时间为合同签订后XX个工作日内，支付比例为XX%。剩余款项在商混供应完毕后XX个工作日内支付完毕。三、商混供应方式及验收标准1.乙方应按照甲方的需求，按时、按量向甲方供应商品混凝土。商混运输过程中，乙方应确保商混质量不受损坏。2.甲方应在收到商混后，对商混进行验收。验收标准为：商混质量应符合国家标准，外观无明显破损，数量准确，且泵送顺畅。如甲方对商混质量有异议，可委托第三方进行检测。四、违约责任及赔偿标准1.乙方如未能按时向甲方供应商品混凝土，应向甲方支付违约金。违约金按每逾期一天，支付合同总金额的XX%计算。如逾期超过XX个工作日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。2.甲方如未能按时向乙方支付款项，应向乙方支付违约金。违约金按每逾期一天，支付未付款项的XX%计算。如逾期超过XX个工作日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。3.如因商混质量问题给甲方造成损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。五、争议解决方式及管辖法院1.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。六、合同生效时间及期限1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.本合同的有效期为合同签订之日起至商混供应完毕之日止。如双方同意续签合同，应在合同到期前XX个工作日内进行协商并签订新的合同。七、其他约定事项1.甲乙双方在签订合同时，应提供营业执照、税务登记证等必要证件的复印件。2.乙方应保证商品混凝土的生产设备、运输车辆等符合环保要求，并定期进行维护和保养，确保商混质量不受影响。3.甲方应在每次供应商混前，向乙方提供详细的施工计划和技术要求，以便乙方更好地安排生产供应计划。4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。篇2需方（甲方）：[甲方公司名称]供方（乙方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所需商混供应事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.施工单位：[施工单位名称]二、商混供应要求1.供应品种：根据甲方需求，乙方需供应以下品种的商混：C15商混C20商混C25商混C30商混C35商混C40商混C45商混C50商混其他特殊要求的商混，需甲方提前通知乙方。2.供应数量：根据甲方需求，乙方需供应的商混总量为[总量]立方米。具体数量以甲方每次下单为准。3.供应时间：乙方需在接到甲方订单后，按照甲方要求的日期进行供货。如因乙方原因延误供货，乙方需承担相应的违约责任。4.供应地点：乙方需将商混送至甲方指定的施工现场。在运输过程中，如因乙方原因造成商混损失或污染，乙方需承担相应的赔偿责任。5.商混质量：乙方需保证所供应的商混质量符合国家标准及甲方要求。如因商混质量问题导致甲方工程出现质量问题，乙方需承担相应的赔偿责任。6.商混价格：乙方需按照市场价格及甲方要求，合理制定商混价格。具体价格以双方协商为准。7.结算方式：双方同意采用月结方式，即每月底进行结算。乙方需向甲方提供正规的税务发票，甲方在收到发票后尽快完成付款。8.违约责任：如一方违约，违约方需向另一方支付相应的违约金。具体违约金数额以双方协商为准。9.合同终止：在合同执行过程中，如一方需要终止合同，需提前通知另一方。合同终止后，双方需友好协商解决相关事宜。10.其他约定：双方同意在合同执行过程中，如遇其他问题，及时沟通协商解决。三、验收与结算1.验收标准和方法：按照《混凝土结构设计规范》及《混凝土强度检验评定标准》进行验收。具体验收方法和标准以双方协商为准。2.结算方式：双方同意采用月结方式，即每月底进行结算。乙方需向甲方提供正规的税务发票，甲方在收到发票后尽快完成付款。3.结算周期：自合同签订之日起至工程结束之日止。工程结束后，双方进行最终结算。4.结算依据：双方同意以合同约定的单价和数量作为结算依据。具体结算依据以双方协商为准。5.结算流程：每月底，乙方需向甲方提交本月供应的商混数量清单和发票。甲方在收到清单和发票后尽快完成审核和付款流程。具体结算流程以双方协商为准。6.结算结果：结算结果以双方签字确认的结算单为准。结算单中应详细列出每次供货的数量、单价和金额等信息。如出现争议，双方应友好协商解决。7.付款方式：双方同意采用银行转账方式完成付款流程。具体付款方式和信息以双方协商为准。8.票据管理：乙方需妥善保管好与本合同相关的票据和凭证等资料，以便在需要时提供证明。如因票据丢失等原因导致无法完成结算或付款流程，相关责任由乙方自行承担。9.其他约定：在结算过程中如遇其他问题或争议点，双方应及时沟通协商解决。无法协商一致的，可提交仲裁机构进行裁决或诉讼至人民法院解决纠纷问题所在地点法院管辖（以下简称“管辖法院”）。管辖法院对于案件拥有管辖权且为便于审理此案将案件移送管辖法院审理而无需经过上诉审程序）。同时约定不论案件经过上诉审还是直接移送管辖法院审理），也不论案件审理结果如何），案件的诉讼费和律师费由败诉方承担（包括仲裁费用和法院诉讼费用）。本条约定不影响不影响甲乙双方的任何实体权利）。篇3甲方（供应商）：_________________________乙方（采购商）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方供应商混（混凝土）事宜达成如下协议：一、合同标的甲方同意向乙方供应商混，乙方同意购买甲方提供的商混。商混的具体品种、规格、数量等按照乙方的需求而定。二、价格及支付方式1.商混的价格按照市场公允价格确定，具体价格将在每次订货时由双方协商确定。2.乙方应在每次供货后按照约定时间内向甲方支付货款，支付方式为_________________________。三、交货及验收1.甲方应按照乙方的需求按时、按量将商混送达乙方指定的地点。2.乙方应在收到商混后进行验收，如有数量或质量问题，应在收到货物之日起七日内以书面形式通知甲方。四、质量标准和保证1.甲方保证所提供的商混符合国家相关质量标准。2.商混的质量保证期为__________（填写具体的期限）。在保证期内，如因商混质量问题造成乙方的损失，甲方应承担相应责任。五、保密条款1.双方应对本合同的内容和实施过程予以保密，不得向第三方透露。2.双方应妥善保管与本合同相关的商业秘密和机密信息。六、违约责任1.如一方未履行本合同规定的义务，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。2.如因商混质量问题造成乙方损失，甲方应承担赔偿责任。七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。甲方（供应商）：_________________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：_________________________（签字）日期：_______年____月____日乙方（采购商）：_________________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：_________________________（签字）日期：_______年____月____日篇4购买方（甲方）：[甲方公司名称]供应方（乙方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就商混供应事宜达成如下协议：一、商混类型及价格甲方需要购买的商混类型为[商混类型]，单价为[商混单价]元/立方米。二、商混数量及供应方式1.甲方需要购买的商混数量为[商混数量]立方米。2.乙方应按照甲方的需求，按时、按量将商混供应到甲方指定的地点。三、付款及结算方式1.甲方应在合同签订后[预付款比例]的预付款，即[预付款金额]元。2.乙方在收到预付款后，应开始按照甲方的需求供应商混。3.甲方应在每次收到乙方供应的商混后，对商混的数量和质量进行确认，并支付相应的款项。4.乙方在供应完甲方所需的所有商混后，应向甲方提供完整的结算清单。甲方应在收到结算清单后[结算期]内进行结算，并支付剩余的款项。四、违约责任1.甲方若未按照合同约定支付款项，乙方有权停止供应商混，直至甲方支付完毕。2.乙方若未按照合同约定供应商混，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。五、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款应继续履行。六、合同生效及变更1.本合同自甲乙双方在合同上签字或盖章之日起生效。2.未经甲乙双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除，应提前[提前通知期]天书面通知对方，并达成书面协议。七、其他约定事项1.甲乙双方在履行合同过程中，应遵守国家的法律法规，并承担各自应承担的责任和义务。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充。补充协议与本合同的条款具有同等法律效力。4.乙方在供应商混时，应提供完整的商混出厂合格证等相关证明材料。甲方在收到材料后，应及时进行验收并妥善保管。如因材料质量问题造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。5.乙方在供应商混时，应确保商混的质量符合国家标准和合同约定。如因商混质量问题造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。同时，甲方有权要求乙方重新供应合格的商混。6.甲方在接收商混时，应及时进行验收并确认商混的数量和质量是否符合合同约定。如有异议，应及时向乙方提出并要求其进行整改或更换。如因甲方延误验收造成损失的，应由甲方自行承担相应责任。篇5购买方（甲方）：[甲方公司名称]供应方（乙方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就商混供应事宜达成如下协议：一、商混品种、规格及数量1.甲方本次需要采购的商混品种为[品种名称]，规格为[规格名称]，数量为[数量]方。2.甲方需要根据工程进度，向乙方提供具体的商混需求计划，乙方按照需求计划进行供应。二、商混质量1.乙方供应的商混应符合国家相关标准，如《混凝土结构设计规范》等。2.甲方应在商混进场前，对乙方的商混进行检验，确保商混质量符合标准。3.如甲方对商混质量有异议，可委托第三方检测机构进行检测，费用由甲方承担。三、商混价格及支付方式1.乙方供应的商混价格为每方[价格]元，总计[总价]元。2.甲方应在合同签订后，向乙方支付[预付款金额]元作为预付款，剩余款项在商混供应完毕后一次性支付。3.乙方在收到甲方支付的款项后，应开具相应的发票。四、商混供应时间1.乙方应在合同签订后，根据甲方的需求计划，按时供应商混。2.如因甲方原因，导致商混供应时间延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。五、商混运输及验收1.乙方负责将商混运输至甲方指定的地点，运输费用由乙方承担。2.甲方应在商混进场时，对商混进行验收，确保商混数量及质量符合标准。3.如因运输过程中导致的商混损失，由乙方负责处理并承担相应的损失费用。六、违约责任及争议解决1.如一方违约，违约方应赔偿因违约给守约方造成的一切损失。2.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（签字/盖章）：[甲方公司名称]乙方（签字/盖章）：[乙方公司名称]日期：[合同签订日期]篇6需方（甲方）：[甲方公司名称]供方（乙方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方工程所需商混供应事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.施工单位：[施工单位]二、商混供应要求1.供应品种：根据甲方工程需求，乙方需供应相应品种的商混，如混凝土、砂浆等。2.供应数量：甲方需提前向乙方提供具体的商混需求数量，乙方根据需求进行生产供应。3.供应时间：乙方需在甲方指定的时间内完成商混的生产和供应任务。4.供应方式：双方可协商确定商混的具体供应方式，如现场搅拌、预制构件等。三、商混价格及支付方式1.商混价格：双方需根据市场情况和具体需求，协商确定商混的单价。2.支付方式：甲方需在商混供应完成后，按照约定的支付方式进行结算和支付。3.发票及凭证：乙方需向甲方提供正规的发票和凭证，以便甲方进行结算和报销。四、质量保证及验收标准1.乙方需保证所供应的商混符合相关的质量标准和要求。2.甲方需在商混供应完成后，按照约定的验收标准和方法进行验收。3.如果存在质量问题，甲方有权要求乙方进行退货或赔偿。五、违约责任及赔偿标准1.双方需遵守合同规定，如一方违约，需承担相应的违约责任。2.违约赔偿标准：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，违约方需赔偿因违约给对方造成的实际损失。3.不可抗力：如因不可抗力因素导致一方违约，违约方需及时通知对方，并提供相关证明材料。六、争议解决及法律适用1.争议解决：如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。如因本合同产生的争议需通过仲裁或诉讼解决，应以中华人民共和国的法律为准据法。七、合同生效及变更1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同变更：如需对合同内容进行变更，双方应协商一致并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。八、其他约定事项1.保密条款：双方应对本合同内容及合同履行过程中涉及的信息保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。2.通知与送达：双方应确保合同通知的及时性和准确性。如需向合同对方发送通知或文件，应通过书面形式进行，并加盖公章或合同专用章。送达方式可协商确定。3.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。4.合同未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。5.合同解释权：本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。如有任何疑问或需要解释，应由双方共同协商解决。篇7购买方（甲方）：[甲方公司名称]供应方（乙方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就商混供应事宜达成协议如下：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.建设单位：[建设单位]4.施工单位：[施工单位]二、商混供应情况1.商混型号：[商混型号]2.商混单价：[商混单价]元/立方米3.供应量：暂定[供应量]立方米4.总金额：暂定[总金额]元三、商混质量及验收标准1.乙方必须保证所供应的商混质量符合国家标准及甲方要求。2.甲方应在收到商混后及时进行验收，并出具验收报告。如甲方对商混质量有异议，应及时通知乙方，乙方应积极配合处理。3.商混验收标准和方法按照《混凝土结构设计规范》及《混凝土强度检验评定标准》执行。四、商混供应方式及费用承担1.乙方负责将商混运输至甲方指定地点，运输费用已包含在商混单价中。2.如甲方需要其他特殊供应方式（如泵送等），乙方应提供相应服务，并收取相应费用。具体费用由双方另行协商确定。五、付款方式和时间1.甲方应在签订合同后支付