做防水的正规合同范本

做防水的正规合同范本防水工程施工合同甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]鉴于甲方拟对[工程地点]的[具体项目名称]进行防水工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体防水工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程范围1.对[具体建筑物或区域]的屋面、卫生间、地下室、外墙等部位进行防水处理。具体包括但不限于以下工作内容：屋面防水：清理屋面基层，铺设[防水卷材品牌及型号]防水卷材，进行卷材搭接处理，设置泛水、天沟等部位的防水构造，施工完成后进行闭水试验。卫生间防水：对卫生间地面和墙面进行基层处理，涂刷[防水涂料品牌及型号]防水涂料，高度不低于[具体高度]，做好地漏、管根等部位的防水加强处理，施工完成后进行不少于[X]小时的闭水试验。地下室防水：对地下室底板、外墙进行防水施工，采用[防水施工工艺]，如卷材防水或涂料防水，设置防水层的保护层，确保地下室防水效果。外墙防水：对建筑物外墙的裂缝、孔洞等进行修补，涂刷[外墙防水涂料品牌及型号]防水涂料，增强外墙的防水性能。2.上述工程范围如有变更，双方应另行签订书面协议。（四）工程期限1.本工程开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]，总工期为[X]日历天。2.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[X]日内书面通知甲方，并提供相关证明材料。二、工程质量（一）质量标准本工程质量应符合国家和地方现行的相关防水工程质量标准、规范和设计要求，具体标准如下：1.《屋面工程质量验收规范》（GB50207）2.《地下防水工程质量验收规范》（GB50208）3.《建筑室内防水工程技术规程》（CECS196）4.其他相关的行业标准和规范（二）质量保证1.乙方应严格按照施工图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。在施工过程中，乙方应接受甲方和监理单位的监督检查，对提出的质量问题应及时整改。2.乙方应保证所使用的防水材料符合国家和地方相关标准的要求，并提供产品质量合格证明文件。如因乙方使用不合格材料导致工程质量问题，乙方应承担全部责任，并负责无偿返工直至达到质量标准。3.本工程的防水质量保证期为[X]年，自工程竣工验收合格之日起计算。在质量保证期内，如出现防水质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行免费维修。如乙方未能及时维修，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用由乙方承担。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写]元（￥[小写]元）。该价款包括但不限于乙方完成本工程所需的人工费、材料费、机械设备费、管理费、利润、税金等一切费用。（二）支付方式1.合同签订后，甲方应在[X]日内向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。2.工程完成[X]%时，甲方应在[X]日内向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。3.工程全部完工并经甲方和监理单位验收合格后，甲方应在[X]日内向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。4.剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在质量保证期满后无质量问题的情况下，甲方应在[X]日内一次性无息支付给乙方。（三）付款条件乙方每次申请付款时，应向甲方提供等额的合法有效的发票及相关的付款申请资料。如乙方未按规定提供发票或资料，甲方有权顺延付款时间。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，对不符合要求的地方有权要求乙方整改。有权参与工程的竣工验收，对工程质量提出意见和建议。如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。提供施工所需的场地、水电等施工条件，并协调与其他施工单位的关系。及时向乙方提供施工图纸和相关技术资料。组织工程的竣工验收工作。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款。有权要求甲方提供施工所需的场地、水电等施工条件和相关技术资料。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工规范进行施工，确保工程顺利完成。遵守施工现场的安全管理规定，做好安全防护措施，确保施工安全。负责施工现场的环境卫生，做到工完场清。按照规定整理和提交工程竣工资料。保守甲方的商业秘密和技术秘密。五、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付款项及违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人工费、机械设备闲置费等。3.如甲方违反合同约定，给乙方造成其他损失的，应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X]%的违约金，同时赔偿甲方因此造成的损失。2.如乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，并承担由此给甲方造成的损失。如返工后仍不能达到质量标准，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X]%的违约金，同时赔偿甲方因此造成的损失。3.如乙方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）合同变更和解除1.经双方协商一致，可以变更或解除本合同。变更或解除合同应签订书面协议。2.如一方因不可抗力等原因无法履行合同，应及时通知对方，并提供相关证明材料。双方应根据实际情况协商解决合同的履行问题。（三）保密条款双方应对在本合同签订和履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露