光伏浇筑桩合同协议书

光伏浇筑桩合同协议书甲方（发包方）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟建设光伏项目，需要进行光伏浇筑桩工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就光伏浇筑桩工程事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体光伏项目名称]光伏浇筑桩工程（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容乙方按照甲方提供的设计图纸和技术要求，负责光伏浇筑桩工程的施工，包括但不限于桩位测量定位、桩孔开挖、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等全部工作内容。具体施工范围以甲方签字确认的施工图纸和施工方案为准。（四）工程规模本工程预计浇筑光伏桩[具体数量]根，桩径为[具体尺寸]mm，桩长为[具体尺寸]m，具体工程量以实际完成并经甲方验收合格的数量为准。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工，具体开工日期以甲方下达的开工通知为准。（二）竣工日期乙方应在开工后[具体工期天数]个日历天内完成全部工程施工，并通过甲方组织的验收。（三）工期延误如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误的，乙方应在事件发生后[具体天数]天内书面通知甲方，并提供相应的证明材料。经甲方确认后，工期相应顺延。如因乙方自身原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。三、质量标准（一）工程质量应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及甲方提供的设计图纸和技术要求。具体质量标准如下：1.桩位偏差应符合设计和规范要求，偏差范围不得超过[具体允许偏差值]mm。2.桩身混凝土强度等级应达到设计要求，试块抗压强度应符合相关标准规定。3.钢筋笼的制作与安装应符合设计和规范要求，钢筋的品种、规格、数量、间距等应符合设计图纸的规定。（二）质量验收1.乙方应在每道工序完成后进行自检，自检合格后报甲方和监理单位进行验收。未经甲方和监理单位验收合格，不得进行下一道工序施工。2.工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料和竣工验收报告。甲方应在收到报告后[具体天数]天内组织相关单位进行竣工验收。如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定单价/固定总价]方式计价，合同总价款为人民币[大写]元（￥[小写]元）。其中，光伏浇筑桩的单价为人民币[大写]元/根（￥[小写]元/根），该单价包括但不限于人工、材料、机械、运输、税费、利润等全部费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[具体天数]天内向乙方支付合同总价款的[具体比例]作为预付款，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交上月完成工程量的报告，甲方应在收到报告后[具体天数]天内进行审核并支付相应的进度款。进度款支付比例为已完工程量价款的[具体比例]。3.结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[具体天数]天内向甲方提交竣工结算报告和完整的结算资料。甲方应在收到结算报告和资料后[具体天数]天内进行审核，审核完毕后支付至结算总价款的[具体比例]。剩余[具体比例]作为质量保证金，在质量保证期满后无质量问题的情况下，甲方应在[具体天数]天内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准规范进行施工。有权对乙方的施工人员、设备、材料等进行检查，如发现不符合要求的，有权要求乙方限期整改。有权对工程变更、设计变更等事项进行决策，并要求乙方按照变更后的要求进行施工。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。提供施工所需的设计图纸、技术要求等资料，并对乙方进行技术交底。协调施工现场与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。组织相关单位进行工程竣工验收和结算审核工作。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。有权要求甲方提供施工所需的设计图纸、技术要求等资料，并对甲方的技术交底进行确认。对甲方提出的不合理要求有权提出异议，并要求甲方进行解释和说明。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工范围完成工程施工任务。遵守国家和地方的相关法律法规以及施工现场的管理规定，做好施工现场的安全、环保等工作。按照甲方的要求提供施工人员、设备、材料等，并确保其符合相关标准和要求。对工程施工过程中发生的安全事故、质量问题等承担相应的责任，并负责进行处理和整改。负责工程竣工后的保修工作，在质量保证期内免费提供维修服务。六、材料供应（一）本工程所需的主要材料（如钢筋、水泥、砂石等）由[甲方/乙方]负责供应。（二）甲方供应的材料1.甲方应按照合同约定的时间和数量将材料供应到施工现场，并提供材料的质量证明文件。2.乙方应在材料到货后[具体天数]天内进行验收，如发现材料的品种、规格、数量、质量等不符合要求的，应及时通知甲方进行处理。3.甲方供应的材料由乙方负责保管，保管费用已包含在合同价款中。（三）乙方供应的材料1.乙方应按照设计和规范要求采购材料，并提供材料的质量证明文件。材料进场前应报甲方和监理单位进行检验，经检验合格后方可使用。2.如因乙方采购的材料质量问题导致工程质量事故的，乙方应承担全部责任，并负责赔偿甲方因此遭受的损失。七、安全文明施工（一）乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规以及施工现场的安全管理规定，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全。（二）乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品和设施，设置明显的安全警示标志。在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时通知甲方和相关部门。乙方应承担安全事故的全部责任，并负责处理善后事宜。（三）乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场的整洁卫生，遵守环境保护规定，减少施工对周边环境的影响。八、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此遭受的损失，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工的，每逾期一天，应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的全部损失。2.如乙方未按照合同约定的质量标准完成工程施工的，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如乙方违反本合同约定的其他义务的，应按照合同约定或法律规定承担相应的违约责任。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院