停车位施工合同协议书

停车位施工合同协议书甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方有停车位施工的需求，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成以下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体停车位工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.地面处理对停车位所在区域的地面进行清理、找平，去除杂物、油污等，确保地面平整度误差在[具体误差范围]以内。根据设计要求，对地面进行加固处理，如铺设钢筋网、浇筑混凝土等，混凝土强度等级应达到[具体强度等级]。2.车位划线按照设计方案，使用符合国家标准的道路标线漆进行车位划线。车位尺寸应严格按照设计要求施工，标准车位长度为[X]米，宽度为[X]米，线宽为[X]厘米，线条应清晰、笔直、持久，颜色均匀一致。3.车位标识设置在每个车位适当位置设置车位编号标识牌，标识牌应采用坚固耐用、不易褪色的材料制作，尺寸为[具体尺寸]，编号清晰、醒目。同时，根据需要设置车位使用说明标识、禁止占用标识等。4.配套设施安装安装车位挡车器，挡车器应安装牢固，高度和位置符合设计要求，能够有效阻挡车辆。如有需要，还应安装车位锁、充电桩等配套设施，安装应符合相关安全标准和技术规范。（四）工程范围包括但不限于上述工程内容所涉及的所有施工工作，以及为完成工程所需的临时设施搭建、施工场地清理、施工期间的安全防护等工作。二、工程期限（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。2.因甲方原因（如未按时提供施工场地、未及时支付工程款等）导致工期延误，乙方不承担责任，工期相应顺延，甲方应承担乙方因此增加的费用。3.如因乙方自身原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。三、工程质量（一）质量标准本工程应符合国家和地方现行的相关施工质量验收规范和标准，以及双方约定的设计要求。具体质量标准如下：1.地面处理应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209[具体版本号]）的要求。2.车位划线应符合《道路交通标志和标线》（GB5768[具体版本号]）的规定。3.车位标识设置应符合相关行业标准和甲方的具体要求。4.配套设施安装应符合产品安装说明书和相关安全标准。（二）质量保证1.乙方应建立健全质量管理体系，严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应提供[X]年的质量保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。在质量保修期内，乙方应免费承担因工程质量问题引起的维修、更换等责任。3.如在质量保修期内出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方应在[X]小时内响应，[X]天内到达现场进行处理。如乙方未按时处理，甲方有权自行或委托第三方进行处理，费用由乙方承担。四、合同价款与支付方式（一）合同价款本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），该价款为含税价，包括完成本工程所需的所有费用，如人工费、材料费、设备费、运输费、管理费、利润、税金等。（二）支付方式1.预付款合同签订后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款乙方每月[具体日期]向甲方提交当月完成工程量的报告，甲方应在收到报告后[X]个工作日内进行审核，并支付已完成工程量对应价款的[X%]作为进度款。3.竣工结算款工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在[X]天内提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后[X]天内进行审核。审核无误后，甲方应在[X]个工作日内支付至合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.质量保证金剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]），在质量保修期届满后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对工程施工进度、质量进行监督检查，要求乙方提供工程进度、质量等方面的资料。对工程设计、施工方案有提出修改意见的权利。工程竣工后，有权按照合同约定进行验收，如发现质量问题，有权要求乙方整改。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程款。在开工前，向乙方提供施工场地，并确保施工场地具备施工条件。协调施工过程中与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。及时办理工程变更、签证等手续。（二）乙方权利与义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。对甲方提出的不合理要求有拒绝的权利。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工任务。遵守国家和地方的法律法规，遵守施工现场的管理规定，文明施工，确保施工安全。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施减少施工对周边环境的影响。按照规定整理和保存工程资料，并在工程竣工后及时移交给甲方。六、工程变更（一）变更程序1.如因甲方原因需要对工程进行变更，甲方应提前[X]天以书面形式通知乙方，并提供变更的详细说明和设计图纸。2.乙方收到变更通知后，应在[X]天内提出变更部分的预算和工期调整方案，经甲方审核同意后实施。3.如因乙方原因需要对工程进行变更，乙方应提前[X]天以书面形式向甲方提出申请，经甲方同意后方可实施。（二）变更价款调整工程变更导致合同价款增加或减少的，双方应按照实际发生的费用进行调整。变更部分的价款按照以下原则确定：1.合同中有适用或类似变更项目单价的，按照合同单价执行。2.合同中没有适用或类似变更项目单价的，由双方协商确定单价；协商不成的，按照当地工程造价管理部门发布的计价依据和计价办法执行。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.如甲方因自身原因导致工程停工、窝工，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人工费、设备闲置费等。3.如甲方违反合同约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。2.如乙方工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工、整改，直至达到质量标准。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.如乙方违反合同约定的其他义务，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）保密条款双方应对在本合同签订和履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方