外架工施工合同协议书

外架工施工合同协议书甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]（若为个人，写姓名）法定代表人：[乙方法人姓名]（若为个人，此处可不填）地址：[乙方公司地址]（若为个人，写身份证地址）联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟将[工程项目名称]的外架工程发包给乙方施工，乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承接该工程。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[工程项目名称]（二）工程地点[工程具体地址]（三）工程内容1.本工程外架的搭设、拆除、维护等工作，包括但不限于双排落地式脚手架、悬挑式脚手架、附着式升降脚手架等（根据实际情况填写）的施工。2.外架材料的供应、运输、保管及装卸，材料应符合国家相关标准和甲方要求。3.外架防护设施的安装，如安全网、脚手板、防护栏杆等。4.配合甲方及其他施工单位进行施工，提供必要的协助和配合。（四）工程范围[具体明确外架工程的范围，如建筑物的具体楼层、部位等]二、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期总日历天数[X]天（四）工期延误1.因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误的，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。2.因甲方原因（如未按时提供施工场地、未及时支付工程款等）导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担由此给乙方造成的损失。3.因乙方原因（如施工人员不足、施工设备故障等）导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，按合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。三、质量标准（一）工程质量应符合国家和地方相关标准、规范的要求，以及甲方提供的施工图纸和技术要求。（二）外架工程应通过相关部门的验收，确保施工安全。（三）乙方应严格按照施工规范和操作规程进行施工，保证工程质量。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款为含税价，包括外架工程的施工费用、材料费用、运输费用、装卸费用、税费等所有费用。（二）支付方式1.合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.外架工程完成[X%]时，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.外架工程全部完工并通过验收后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方应在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查。要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成工程。对乙方施工过程中出现的问题提出整改意见，并要求乙方限期整改。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程款。提供施工场地和施工所需的水、电等条件。及时提供施工图纸和技术要求，并进行技术交底。协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。要求甲方提供施工所需的条件和资料。在施工过程中，对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成工程。遵守国家和地方相关法律法规，以及甲方的施工现场管理制度。提供施工所需的材料、设备和人员，并保证其质量和安全。对施工过程中的安全负责，采取必要的安全措施，防止安全事故的发生。做好施工记录和资料整理工作，在工程完工后及时向甲方提交完整的工程资料。六、材料供应（一）乙方负责提供外架工程所需的所有材料，材料应符合国家相关标准和甲方要求。（二）乙方应在材料进场前通知甲方进行检验，经甲方检验合格后方可使用。如材料不符合要求，乙方应负责更换，并承担由此造成的费用和工期延误责任。（三）乙方应妥善保管材料，防止材料损坏、丢失。如因乙方保管不善导致材料损坏、丢失的，乙方应负责赔偿。七、安全施工（一）乙方应遵守国家和地方相关安全法律法规，以及甲方的施工现场安全管理制度，制定安全施工方案，采取必要的安全措施，确保施工安全。（二）乙方应为施工人员购买意外伤害保险，承担施工过程中的安全责任。如发生安全事故，乙方应及时采取措施进行救援，并承担相应的法律责任和经济赔偿责任。（三）甲方有权对乙方的安全施工情况进行监督检查，对发现的安全问题有权要求乙方限期整改。如乙方拒不整改或整改不力，甲方有权责令乙方停工整顿，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。八、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款的，每逾期一天，按未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应承担乙方因此造成的损失。3.甲方违反合同约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，每延误一天，按合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的，应负责无偿返工，直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。如返工后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X%]的违约金。3.乙方违反合同约定的其他义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程质保期届满