土建班组施工合同范本

土建班组施工合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：姓名：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号码]地址：[乙方住址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟将[工程名称]的土建工程部分发包给乙方进行施工，乙方具备相应的施工能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程全称]2.工程地点：[具体地点]3.工程内容：本工程的土建施工范围包括但不限于土方开挖、基础施工、主体结构施工、墙体砌筑、屋面工程、装饰装修工程（包括内外墙抹灰、地面找平、门窗安装等）以及施工现场的临时设施搭建与拆除等工作内容。具体以施工图纸、设计变更及甲方要求为准。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总日历天数：[X]天。乙方必须按照合同约定的工期完成全部施工任务，如遇不可抗力因素或甲方认可的其他原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期可相应顺延。三、质量标准1.本工程的质量标准应符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，以及相关行业标准和地方规定。工程质量必须达到合格标准，一次性通过相关部门的验收。2.乙方应严格按照施工图纸、设计变更、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。如因乙方原因造成工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程采用[固定总价/固定单价]方式计价，合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款已包含乙方完成本合同约定的全部工程内容所需的人工、材料、机械、运输、管理、利润、税金等一切费用。2.支付方式预付款：合同签订后，甲方在[具体日期]内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，甲方在收到报告后的[X]个工作日内审核确认，并在确认后的[X]个工作日内支付已完工程价款的[X]%作为进度款。结算款：工程竣工并经相关部门验收合格后，乙方在[X]天内提交工程结算报告，甲方在收到报告后的[X]个工作日内审核完毕。审核确认后，甲方在[X]个工作日内支付至合同总价款的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金。质量保证金：质量保证金在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息退还。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对工程质量、进度、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的部分进行整改。按照合同约定对乙方提交的工程量报告和结算报告进行审核。对乙方的施工人员、设备、材料等进行管理和调配。2.义务提供施工所需的施工图纸、设计变更等技术资料，并进行技术交底。按照合同约定及时支付工程价款。协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。组织相关部门对工程进行竣工验收。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程价款。要求甲方提供施工所需的技术资料和进行技术交底。对甲方的不合理要求提出异议。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工范围完成工程施工任务。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和调配。提供施工所需的人工、材料、机械等，并保证其质量和性能符合要求。负责施工现场的安全管理，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任。保护施工现场的环境，遵守环保规定。按照规定整理和归档工程资料，并在工程竣工后及时移交给甲方。六、材料供应1.甲方供应材料：甲方负责供应的材料包括[具体材料名称]，甲方应按照施工进度计划及时供应材料，并保证材料的质量符合要求。甲方供应的材料到达施工现场后，乙方应负责验收和保管，如发现材料质量不符合要求，应及时通知甲方处理。2.乙方自行采购材料：乙方自行采购的材料应符合国家现行的质量标准和设计要求，并提供质量合格证明文件。乙方采购的材料在使用前应报甲方和监理工程师检验合格后方可使用。如因乙方采购的材料质量问题造成工程质量事故，乙方应承担全部责任。七、安全施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品和设施，设置明显的安全警示标志。在施工过程中，乙方应采取有效的安全防护措施，防止发生安全事故。3.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救和处理，并及时报告甲方和相关部门。乙方应承担因安全事故造成的一切经济损失和法律责任。八、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方原因造成工程停工、窝工，甲方应赔偿乙方因此造成的经济损失，工期相应顺延。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工任务，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的一切经济损失。如乙方工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。如因返工造成工期延误，乙方应按照逾期违约责任承担违约金。如乙方违反本合同的其他约定，应向甲方支付违约金人民币[X]元（大写：[大写金额]），并承担因此给甲方造成的经济损失。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院