大型工程建设合同范本

大型工程建设合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方拟进行[工程名称]大型工程建设，乙方具备相应的建设资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程具体名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：本工程包括但不限于[列举具体的工程子项目，如建筑物的基础建设、主体结构施工、装饰装修工程等]。具体的工程范围以甲方提供的设计图纸、技术要求及相关文件为准。4.工程规模：[描述工程的规模，如建筑面积、建筑层数、设备数量等]二、工程期限1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.总工期：共计[X]日历天。4.如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延。三、工程质量1.乙方应按照国家现行的工程施工质量验收规范、标准以及甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合合格标准。2.工程质量应满足以下要求：工程所用的材料、构配件和设备必须符合国家和地方相关标准以及设计要求，并提供质量合格证明文件。隐蔽工程在隐蔽前，乙方应通知甲方和监理单位进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，定期进行质量检查和评定。3.工程质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在保修期内，乙方应免费承担因工程质量问题引起的维修责任。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款为含税价，包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、设备、机械、运输、保险、利润、税金等一切费用。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。进度款：乙方应每月[具体日期]向甲方提交当月完成工程量的报告，经甲方和监理单位审核确认后，甲方向乙方支付已完工程价款的[X]%。竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[X]日内提交竣工结算报告和完整的结算资料，甲方应在收到后[X]日内进行审核。审核完毕后，甲方向乙方支付至结算价款的[X]%。质量保证金：结算价款的[X]%作为质量保证金，在质量保修期届满后[X]日内无息返还给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程的进度、质量、安全等进行监督检查。有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成工程建设。对工程设计变更、工程价款调整等事项有最终决定权。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。在开工前，向乙方提供施工场地、施工用水用电接口等施工条件，并办理相关的施工许可手续。及时组织工程竣工验收和结算工作。协调与工程建设相关的外部关系，为乙方施工创造良好的环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。在施工过程中，有权要求甲方提供必要的协助和配合。2.义务按照合同约定的时间、质量标准和工程内容完成工程建设。编制施工组织设计和施工进度计划，并报甲方和监理单位审批。遵守国家和地方相关法律法规以及施工现场的管理规定，确保施工安全。负责施工现场的环境保护和文明施工，承担因施工造成的环境污染和扰民等问题的责任。对施工过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密予以保密。六、工程变更1.工程施工过程中，如甲方需要对工程设计、工程内容等进行变更，应提前书面通知乙方。乙方应按照甲方的变更要求进行施工。2.因工程变更导致合同价款调整的，双方应按照以下原则进行调整：合同中有适用于变更工程的价格，按照合同已有的价格计算变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格计算变更合同价款。合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。3.因工程变更导致工期延误的，工期相应顺延。七、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。如因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人工、材料、设备闲置等费用，并工期相应顺延。如甲方违反合同约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的时间竣工，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X]%的违约金。如乙方工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准。因返工或修复造成工期延误的，乙方应承担逾期竣工的违约责任。如乙方违反合同约定的其他义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。八、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同约定的其他义务。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程质量保修期满且双方履行完毕合同约定的义务后终止。2.本合同一式[X]份，