地下室土方承包协议书

地下室土方承包协议书甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行[项目名称]地下室土方工程建设，乙方具备相应的土方工程施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就地下室土方承包事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[项目名称]地下室土方工程（二）工程地点[具体工程地点]（三）工程内容1.地下室土方的开挖、运输、回填及平整等工作。2.按照甲方提供的施工图纸及相关技术要求，对地下室土方进行分层分段开挖，确保开挖深度、坡度符合设计标准。3.将开挖出的土方运输至甲方指定的弃土场地，运输过程中要遵守相关环保和交通法规。4.在基础施工完成后，对地下室进行土方回填，回填土要符合设计要求的土质和压实系数。5.对回填后的土方进行平整处理，达到甲方规定的平整度标准。（四）工程范围[详细描述工程的具体范围，可附图说明]二、承包方式本工程采用[具体承包方式，如包工包料、包工不包料等]的承包方式。乙方负责组织施工人员、机械设备及材料（如有），按照本协议的要求完成地下室土方工程。三、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工，以甲方发出的开工通知为准。（二）竣工日期乙方应在[具体竣工日期]前完成本工程的全部施工内容，共计[工期天数]日历天。（三）工期延误1.如遇不可抗力因素（如自然灾害、战争等）、甲方原因（如设计变更、未按时提供施工场地等）或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[具体天数]内书面通知甲方，并提供相关证明材料。经甲方确认后，工期相应顺延。2.乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每延误一天，应向甲方支付合同总价款[具体比例]的违约金。延误超过[具体天数]的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。四、工程质量（一）质量标准本工程的质量应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及甲方提供的施工图纸和技术要求。具体质量标准如下：1.土方开挖的标高、坡度、尺寸等应符合设计要求，误差应控制在允许范围内。2.土方回填的土质、压实系数等应符合设计和规范要求，回填后应表面平整，无明显裂缝、下沉等缺陷。3.工程验收应按照相关标准和程序进行，确保工程质量合格。（二）质量保证1.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量达到约定标准。2.乙方应按照甲方和监理单位的要求，提供工程质量检验报告和相关资料，接受甲方和监理单位的监督检查。3.本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[具体保修期限]。在保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[具体天数]内派人免费维修。如乙方未按时维修，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用由乙方承担。五、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程的合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款为固定总价，除本协议另有约定外，不再调整。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[具体天数]内向乙方支付合同总价款的[具体比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交上月完成的工程量报告，经甲方和监理单位审核确认后，甲方应在[具体天数]内向乙方支付已完工程量价款的[具体比例]。3.结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[具体天数]内向甲方提交工程结算报告。甲方应在收到结算报告后[具体天数]内完成审核，审核无误后，甲方应在[具体天数]内向乙方支付至合同总价款的[具体比例]。4.质保金：剩余合同总价款的[具体比例]作为质保金，在质量保修期届满后，如无质量问题，甲方应在[具体天数]内无息支付给乙方。六、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。对乙方提交的工程量报告、结算报告等进行审核，有权提出异议并要求乙方进行解释和说明。在乙方违约的情况下，有权按照本协议的约定追究乙方的违约责任。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。在开工前，向乙方提供施工场地、施工图纸及相关技术资料，并进行技术交底。协调乙方与其他施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。及时组织工程竣工验收和结算工作。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。要求甲方提供施工所需的场地、图纸和技术资料，并进行必要的协助和配合。在甲方违约的情况下，有权按照本协议的约定追究甲方的违约责任。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工范围完成地下室土方工程。遵守国家和地方的相关法律法规以及甲方和监理单位的管理规定，文明施工，确保施工安全。负责施工过程中的环境保护工作，采取必要的措施减少施工对周边环境的影响。按照甲方的要求，提供工程质量检验报告、施工日志等相关资料。对施工过程中发生的安全事故和质量问题承担全部责任，并负责处理和赔偿由此给甲方和第三方造成的损失。七、安全施工（一）安全责任乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。乙方对施工过程中的安全事故承担全部责任，并负责处理和赔偿由此给甲方和第三方造成的损失。（二）安全措施1.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品和设备，如安全帽、安全带、安全鞋等。2.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，如围挡、防护栏杆等。3.乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。八、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额[具体比例]的违约金。逾期超过[具体天数]的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应赔偿乙方因此造成的全部损失，包括但不限于施工人员工资、机械设备闲置费等。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每延误一天，应向甲方支付合同总价款[具体比例]的违约金。延误超过[具体天数]的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。2.乙方施工质量不符合合同约定的标准，应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。如因返工导致工期延误，乙方还应承担工期延误的违约责任。3.乙方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的全部损失。九、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[具体份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。（二）协议变更与解除本协议的变更或解除须经双方协商一致，并签订书面协议。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。（三）保密条款双方应对在本