劳动分包施工合同范本

劳动分包施工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[代码]乙方（承包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[代码]鉴于甲方拟将[工程名称]项目的部分劳动作业分包给乙方，乙方具备相应的劳务作业资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经平等、自愿、充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程全称]2.工程地点：[具体地点]3.工程内容：乙方负责完成本工程以下范围内的劳动作业：[具体作业内容1]，包括但不限于[详细工作描述]。[具体作业内容2]，包括但不限于[详细工作描述]。……4.承包方式：本合同采用[具体承包方式，如包人工、包部分辅料等]的承包方式。二、合同工期1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.乙方应按照甲方的施工进度计划组织施工，确保在合同工期内完成全部劳动作业。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同暂定总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。具体结算金额按照双方确认的实际完成工作量及本合同约定的单价进行计算。2.单价及计价方式：[作业内容1]：单价为人民币[X]元/[计量单位]，按[具体计量方式]计算。[作业内容2]：单价为人民币[X]元/[计量单位]，按[具体计量方式]计算。……3.支付方式：预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交上月完成工作量报表，经甲方审核确认后，于次月[具体日期]前支付上月完成工作量对应价款的[X]%。结算款：工程竣工经甲方验收合格后，双方在[X]日内完成结算。结算完成后[X]日内，甲方向乙方支付至结算总价的[X]%。质保金：结算总价的[X]%作为质保金，质保期为[X]个月，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期满无质量问题后，甲方在[X]日内无息退还质保金。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，对不符合要求的地方有权要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况调整乙方的工作内容和施工进度。对乙方的施工人员有管理和指挥权，对违反施工现场管理规定的人员有权要求乙方进行更换。2.义务提供施工所需的图纸、技术要求和施工场地，并保证施工场地具备施工条件。按照合同约定及时支付合同价款。协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。组织工程竣工验收，并及时办理结算手续。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定获得合同价款。要求甲方提供必要的施工条件和技术支持。对甲方提出的不合理要求有权提出异议。2.义务严格按照施工图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合标准。按照合同约定的工期完成全部劳动作业，不得擅自延误工期。遵守甲方的施工现场管理制度，服从甲方的管理和指挥。负责对施工人员进行安全教育和培训，确保施工安全。自行提供施工所需的工具、设备和辅料（如有），并保证其性能良好、符合安全要求。做好施工记录和资料整理工作，在工程竣工后及时向甲方提交完整的施工资料。五、工程质量1.乙方应严格按照国家和地方相关标准、规范以及甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.工程质量验收按照国家和地方相关验收规范及甲方的验收标准执行。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。3.乙方在施工过程中应建立质量保证体系，加强质量控制，定期进行质量检查和检验。甲方有权对乙方的质量保证体系进行监督检查。六、安全生产与文明施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品和设施，设置明显的安全警示标志。在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方。事故责任和损失由责任方承担。3.乙方应遵守施工现场的文明施工规定，保持施工场地整洁卫生，做到工完场清。不得在施工现场乱堆乱放材料和设备，不得随意丢弃垃圾和废弃物。七、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定支付合同价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费等。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成劳动作业，每逾期一日，应按照合同暂定总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。如乙方施工质量不符合要求，经甲方要求整改后仍未达到合格标准，甲方有权扣除相应的质量保证金，并要求乙方承担返工费用和由此造成的损失。如乙方违反安全生产和文明施工规定，甲方有权责令乙方限期整改，如乙方拒不整改或整改不力，甲方有权对乙方进行罚款，直至解除合同。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.