勘察设计施工合同范本

勘察设计施工合同范本甲方（发包人）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包人）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方拟进行[项目名称]的建设，需要进行勘察、设计及施工工作，乙方具备相应的资质和能力承接该项目，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[项目全称]2.工程地点：[具体地点]3.工程内容：本工程包括但不限于对项目所在地进行地质勘察，提供详细的勘察报告；根据勘察结果和甲方要求进行工程设计，包括初步设计、施工图设计等；按照设计方案进行工程施工，完成项目的全部建设内容。二、勘察设计服务内容及要求（一）勘察服务1.乙方应按照国家现行的勘察规范和标准，对工程场地进行详细的地质勘察工作，包括但不限于钻探、原位测试、室内土工试验等。2.勘察工作完成后，乙方应在[约定时间]内向甲方提交勘察报告，报告应包含工程地质条件、岩土物理力学性质指标、地基基础方案建议等内容，且报告应符合国家相关标准和甲方的要求。（二）设计服务1.初步设计：乙方应根据勘察报告和甲方的建设意图，进行初步设计工作。初步设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要设备材料表、工程概算等内容，应能满足编制施工图设计文件和控制工程投资的需要。2.施工图设计：在初步设计文件经甲方认可后，乙方应进行施工图设计工作。施工图设计文件应包括建筑、结构、给排水、电气、暖通等各专业的设计图纸和设计说明，应能满足工程施工、设备材料采购、非标准设备制作的需要。3.乙方应按照甲方的要求，对设计文件进行修改和完善，直至达到甲方的满意和相关部门的审批要求。三、施工服务内容及要求1.乙方应按照设计文件和国家现行的施工规范、标准进行工程施工，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.乙方应编制详细的施工组织设计方案，包括施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等，并报甲方审核批准。3.乙方应负责施工现场的管理工作，包括施工场地的平整、临时设施的搭建、施工材料和设备的管理等，确保施工现场的安全、整洁和有序。4.乙方应按照国家相关规定和甲方的要求，对工程使用的材料和设备进行检验和检测，确保材料和设备的质量符合要求。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），其中勘察费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]），设计费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]），施工费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。（二）支付方式1.勘察费用支付：合同签订后，甲方应向乙方支付勘察费用的[X]%作为预付款；勘察工作完成并提交勘察报告后，甲方应支付至勘察费用的[X]%；剩余[X]%的勘察费用在工程竣工验收合格后支付。2.设计费用支付：初步设计文件完成并经甲方认可后，甲方应向乙方支付设计费用的[X]%；施工图设计文件完成并经甲方认可后，甲方应支付至设计费用的[X]%；剩余[X]%的设计费用在工程竣工验收合格后支付。3.施工费用支付：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付施工费用的[X]%作为工程预付款。（2）乙方每月25日向甲方提交当月完成的工程量报表和工程款支付申请，甲方应在收到申请后的[X]个工作日内进行审核，并支付当月完成工程量的[X]%的工程款。（3）工程完工并经甲方初步验收合格后，甲方应支付至施工费用的[X]%。（4）工程竣工验收合格，且乙方提交完整的竣工资料后，双方进行工程结算，甲方应在结算完成后的[X]个工作日内支付至结算价款的[X]%。（5）剩余[X]%的施工费用作为工程质量保证金，在工程质量保修期满后无质量问题的情况下，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利（1）有权对乙方的勘察、设计和施工工作进行监督和检查，要求乙方按照合同约定的标准和进度进行工作。（2）有权对设计文件和施工方案提出修改意见，乙方应按照甲方的要求进行修改。（3）有权参与工程的竣工验收，对工程质量进行评定。2.义务（1）按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。（2）向乙方提供与工程有关的基础资料，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等相关文件。（3）协助乙方办理工程建设过程中的相关审批手续。（二）乙方权利和义务1.权利（1）有权按照合同约定的时间和方式收取合同价款。（2）有权要求甲方提供与工程有关的基础资料和必要的协助。2.义务（1）按照合同约定的时间、质量标准完成勘察、设计和施工工作。（2）对勘察、设计和施工过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密予以保密。（3）负责施工现场的安全管理工作，承担因施工原因造成的安全事故责任。（4）按照国家相关规定和合同约定，对工程质量进行保修。六、工程进度1.乙方应按照合同约定的时间节点完成勘察、设计和施工工作。具体进度计划如下：（1）勘察工作应在合同签订后的[X]天内完成。（2）初步设计文件应在勘察报告提交后的[X]天内完成。（3）施工图设计文件应在初步设计文件经甲方认可后的[X]天内完成。（4）工程施工应在施工图设计文件经甲方认可后的[X]天内开工，并在[X]天内完成全部施工内容。2.如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。经甲方确认后，工期相应顺延。七、工程质量1.乙方应严格按照国家现行的勘察、设计和施工规范、标准进行工作，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.工程质量应达到国家相关标准的合格等级，如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。3.工程完工后，乙方应进行自检，自检合格后向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到竣工验收报告后的[X]天内组织有关部门进行竣工验收。八、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停工作直至甲方支付应付款项及违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的时间完成勘察、设计和施工工作，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如乙方的勘察、设计和施工工作不符合国家相关标准和甲方的要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。如因乙方原因导致工程质量事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.如乙方未经甲方同意，擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。九、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合