XX防空洞施工合同

XX防空洞施工合同第一条工程概况1.1工程名称XX防空洞建设工程1.2工程地点[具体地址]，占地面积[XX平方米]，地形地貌为[描述，如：粘性土层，地下水位埋深14米，土壤承载力特征值180kPa]。1.3工程规模本工程为地下防空洞防护工程，总建筑面积[XX平方米]，主体结构为钢筋混凝土现浇体系，抗力等级[如：6B级]，设计使用年限50年。主要包含主体结构（顶板厚度250mm、侧墙厚度200mm、底板厚度300mm，均采用C30P6混凝土）、防护密闭系统（防护门、密闭门、防爆波活门）、通风系统（战时机械通风与平时自然通风结合）、给排水系统（应急储水与排水设施）及应急供电系统（备用电源接口及线路预埋）。1.4工程质量标准符合《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2023）、《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134-2023）及国家现行相关行业标准，确保通过甲方、监理单位及人防主管部门验收，达到“合格”等级。第二条合同范围与承包内容2.1承包范围乙方负责本工程的全部施工内容，包括但不限于：设计深化：根据甲方提供的初步设计图纸完成施工详图深化（需经甲方及设计单位确认）；材料采购：采购符合设计要求的钢筋、混凝土、防水材料、防护设备等（品牌及规格详见附件一《主要材料清单》）；施工实施：土方开挖与回填、基坑支护、主体结构浇筑、防护设备安装、管线预埋、防水工程、通风设备安装、系统调试等；验收配合：负责组织分部分项工程验收、人防专项验收及竣工资料归档。2.2工程界面划分甲方责任：提供施工场地、施工图纸、办理人防工程施工许可等相关手续，协调周边关系；乙方责任：自行承担施工用水电接入（费用含在合同总价内）、施工机械租赁、安全文明施工及成品保护。2.3工程变更甲方有权根据实际需求调整工程内容，变更指令需以书面形式发出。变更价款按以下原则确定：合同中有适用于变更项目的综合单价，按原单价执行；无适用单价但有类似项目的，参照类似项目单价换算；无适用或类似单价的，由乙方提出报价，经甲方审核确认后执行。第三条合同价格与支付3.1合同总价本工程采用固定总价包干，合同总价为人民币[XX元]（大写：[XX]元整），包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税费、验收费用及所有风险费用（含材料涨价、政策调整等）。3.2支付方式预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款，即[XX元]；进度款：基坑支护及土方开挖完成后，支付至合同总价的30%（累计50%）；主体结构浇筑完成后，支付至合同总价的60%（累计80%）；防护设备安装及系统调试完成后，支付至合同总价的90%（累计90%）；竣工结算：工程竣工验收合格并移交全部资料后30个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的97%，剩余3%作为质保金；质保金：保修期（自验收合格之日起1年）满后无质量问题，甲方一次性无息返还质保金。3.3支付凭证乙方申请付款时需提供：合法有效的发票；经甲方及监理确认的工程进度报告；隐蔽工程验收记录（如需）。第四条工程进度与交付4.1工期要求总工期：[XX]个日历天，计划开工日期[XXXX年XX月XX日]（以甲方开工令为准），竣工日期[XXXX年XX月XX日]；关键节点：基坑支护及土方开挖：开工后[XX]天内完成；主体结构浇筑：开工后[XX]天内完成；防护设备安装：开工后[XX]天内完成；竣工验收：开工后[XX]天内完成。4.2工期延误因乙方原因导致工期延误的，每逾期1天，乙方需支付合同总价0.5‰的违约金（累计不超过合同总价的5%）；因甲方原因（如未按时支付工程款、图纸变更延迟）导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。4.3工程交付工程竣工后，乙方需向甲方移交：完整的竣工图纸及电子版；材料合格证、检测报告、隐蔽工程记录等验收资料；防护设备操作手册及维护说明书。第五条质量标准与验收5.1质量要求材料标准：钢筋、混凝土、防水材料等主要材料需符合国家现行标准，并提供出厂合格证及检测报告，经甲方及监理验收后方可使用；施工工艺：主体结构混凝土强度等级不低于C30P6，钢筋保护层厚度符合设计要求，防护门安装偏差不超过±2mm；系统功能：通风系统风量、风压满足设计值，防水工程无渗漏，应急供电系统可连续供电≥72小时。5.2验收程序分部分项验收：隐蔽工程（如地基处理、管线预埋）需经甲方及监理验收签字后方可进入下一道工序；竣工验收：工程完工后，乙方提交验收申请及全套资料，甲方组织设计、监理、人防主管部门进行联合验收，验收合格后签署《工程竣工验收证书》。5.3保修责任保修期内，因乙方施工质量问题导致的渗漏、结构裂缝、设备故障等，乙方需在接到通知后48小时内到场维修，费用由乙方承担；若乙方未按时维修，甲方有权委托第三方维修，费用从质保金中扣除。第六条双方责任与义务6.1甲方责任向乙方提供施工图纸8套（含电子版），并进行图纸会审交底；委派[姓名]为现场代表，负责协调施工事宜及签证确认；按合同约定支付工程款，逾期支付的，每逾期1天按应付款的0.5‰支付违约金。6.2乙方责任委派[姓名]（职称：[如：一级建造师]）为项目经理，常驻施工现场；编制详细施工组织设计，报甲方及监理审批后实施；严格遵守安全生产规定，承担施工过程中的安全责任（如发生人员伤亡或财产损失，由乙方全额承担）；负责施工场地的文明施工，施工垃圾需日产日清，工程完工后清理现场至整洁状态。第七条违约责任7.1乙方违约质量违约：工程质量未达验收标准的，乙方需无偿整改至合格，工期不予顺延，同时支付合同总价3%的违约金；工期违约：逾期竣工超过15天的，甲方有权解除合同，乙方需返还已付款项并赔偿甲方损失（含另行组织施工的费用差额）；材料违约：使用不合格材料的，乙方需立即更换并支付该批次材料价款2倍的违约金。7.2甲方违约未按合同提供施工条件导致乙方停工的，每停工1天，甲方需赔偿乙方窝工损失[XX元/天]；无正当理由解除合同的，需支付合同总价10%的违约金。7.3争议解决双方因合同履行发生争议的，应友好协商；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1保密条款双方应对合同内容及施工过程中获悉的对方商业秘密（如技术参数、造价信息）保密，保密期限为合同终止后3年。8.2不可抗力因地震、战争等不可抗力导致工程无法继续的，双方互不承担责任，工期根据实际影响顺延；不可抗力发生后，受影响方需在24小时内书面通知对方，并在7天内提供证明文件。8.3合同生效本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，一式6份，甲方执4份，