XX车棚施工合同

XX车棚施工合同一、合同双方基本信息甲方（建设单位）名称：有限公司地址：市______区______路______号法定代表人：联系人：联系电话：________________________乙方（施工单位）名称：建筑工程有限公司地址：市______区______路______号法定代表人：联系人：联系电话：________________________资质等级：________________________（需提供钢结构工程专业承包三级及以上资质证明）二、项目概况2.1项目名称XX区域车棚制作与安装工程2.2项目地点__________________市______区（具体地址以甲方指定现场为准）2.3项目规模总建筑面积：______平方米（单跨长度______米，净跨宽度______米，檐口高度______米）结构形式：钢结构框架+彩钢板屋面（详见附件一《施工设计图纸》）设计容量：可容纳______辆机动车（含充电桩预留接口______个）2.4项目工期总工期：______日历天（自合同签订生效后第______日起计算）制作周期：______天（含材料采购、工厂加工）安装周期：______天（含现场基础施工、主体安装、收尾验收）延期约定：因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，工期可相应顺延，乙方需提前3日提交书面延期申请并经甲方确认。三、设计与技术要求3.1设计标准遵循《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）、《钢结构设计标准》（GB50017-2017）及《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）抗震设防烈度：______度，基本风压：______kN/㎡防水等级：Ⅱ级（屋面防水年限≥15年）3.2材料规格与质量标准材料名称规格参数执行标准品牌要求钢结构框架H型钢立柱（□______mm×______mm）、工字钢横梁（I______mm）Q235B材质，GB/T700-2006宝钢/首钢屋面彩钢板厚度≥0.5mm，聚酯涂层，双面镀锌GB/T12754-2019烨辉/博思格防腐涂料环氧富锌底漆+聚氨酯面漆，干膜厚度≥80μmGB/T50205-2020立邦/多乐士防水材料1.5mm厚SBS改性沥青防水卷材GB18242-2008东方雨虹/科顺3.3技术要求钢结构焊接：采用电弧焊，焊缝等级达到二级，需提供第三方检测报告；屋面坡度：≥5%，排水方式为有组织排水（含落水管及排水沟设计）；防腐处理：所有钢结构构件需经喷砂除锈（Sa2.5级）后进行防腐涂装，外露螺栓采用不锈钢材质；安全防护：设置防台风拉索（适用于沿海地区）及防雷接地装置（接地电阻≤10Ω）。四、制作与安装要求4.1制作要求乙方需在工厂完成钢结构构件加工，加工精度符合《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020），构件出厂前需经甲方代表现场验收；材料进场时提供出厂合格证、质保书及第三方检测报告（如钢材力学性能检测、涂层厚度检测等），甲方有权随机抽样复检，费用由乙方承担；彩钢板切割、折弯误差≤±2mm，钻孔位置偏差≤1mm，确保现场安装匹配度。4.2安装要求基础施工：按设计图纸进行混凝土独立基础浇筑（C30混凝土，基础埋深≥1.2m），需提供混凝土强度检测报告；吊装作业：采用汽车吊（≥25t）进行钢结构安装，吊装前需编制专项施工方案并经甲方审批；屋面安装：彩钢板搭接长度≥150mm，采用自攻螺钉固定（间距≤300mm），板缝处需打密封胶（耐候硅酮胶）；安全文明施工：设置施工围挡、警示标识，施工人员需佩戴安全帽、安全带，夜间施工需配备照明设备及警示灯。五、合同价格与付款方式5.1合同总价本工程总造价为人民币________________________元（大写：________________________元整），包含以下费用：设计与技术服务费：______元（含图纸深化设计）材料费：______元（含主材、辅材、运输及损耗）人工费：______元（含制作、安装、拆除临时设施）管理费及利润：______元税金：______元（按9%增值税税率计算）5.2付款方式付款阶段支付比例金额（元）支付条件首付款30%__________合同签订后5个工作日内，乙方提交履约保函（金额为合同总价10%）进度款40%__________钢结构主体框架安装完成并经甲方验收合格后7个工作日内验收款25%__________工程整体竣工验收合格，乙方提交完整竣工资料后15个工作日内质保金5%__________质保期满1年无质量问题后10个工作日内无息返还5.3结算说明如因甲方变更设计导致工程量增减，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）进行结算，单价按投标报价执行；乙方需在付款申请时提供等额增值税专用发票，否则甲方有权延迟付款。六、验收标准与流程6.1验收标准材料验收：钢材、彩钢板等主要材料需符合本合同3.2条款约定，外观无变形、锈蚀、涂层脱落等缺陷；结构验收：钢结构垂直度偏差≤H/1000（H为柱高），且≤15mm；屋面平整度偏差≤5mm/2m；功能验收：雨后屋面无渗漏，排水通畅；防雷接地测试合格；充电桩预留接口位置准确。6.2验收流程分项验收：基础施工、钢结构制作、屋面安装等关键节点需经甲方现场代表签字确认；竣工预验收：乙方完成全部工程后提交《竣工报告》及资料（含竣工图纸、检测报告、隐蔽工程记录等），甲方在5个工作日内组织预验收；正式验收：预验收合格后，双方共同按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）进行正式验收，验收合格后签署《工程验收单》。七、质量保证与售后服务7.1质量保证期主体结构质保期：5年（自验收合格之日起计算）屋面防水质保期：5年防腐涂层质保期：3年其他分项工程质保期：1年7.2维修责任质保期内出现质量问题（如结构变形、屋面渗漏、涂层脱落等），乙方需在接到甲方通知后24小时内响应，72小时内完成维修，费用由乙方承担；因不可抗力或甲方使用不当导致的损坏，乙方可提供维修服务，费用由甲方承担（按成本价结算）。八、违约责任8.1乙方违约工期延误：每逾期1天，按合同总价的0.5‰支付违约金（累计不超过合同总价5%），逾期超过15天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失；质量不合格：乙方需无偿返工至验收合格，返工工期不计入总工期，且承担由此导致的工期延误违约金；材料违约：使用不符合合同约定的材料，甲方有权要求乙方更换并按材料价值的2倍支付违约金。8.2甲方违约付款延误：每逾期1天，按应付款的0.5‰支付违约金；指令延误：因甲方未及时确认图纸、提供施工条件导致工期延误的，乙方工期顺延，甲方需赔偿乙方实际损失（如窝工费、设备租赁费等）。8.3争议解决双方因本合同发生争议时，优先协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。九、其他约定9.1不可抗力因地震、台风、暴雨等不可抗力导致工程暂停的，乙方需在事件发生后48小时内书面通知甲方，并在15日内提供政府部门证明文件，双方根据实际影响协商工期调整或费用承担。9.2合同附件本合同附件与正文具有同等法律效力，包括：附件一：《施工设计图纸》（需双方签字确认）附件二：《材料清单及技术参数表》附件三：《施工进度计划表》附件四：《安全生产协议》9.3合同生效与份数本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。（以下无正文）甲方（盖章）：_________________