XX船坞工程施工合同

XX船坞工程施工合同合同主体甲方（发包方）名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________统一社会信用代码：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________统一社会信用代码：____________________资质等级：（需具备港口与航道工程施工总承包一级及以上资质）联系电话：丙方（监理方）名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________统一社会信用代码：____________________资质等级：（需具备水运工程监理甲级资质）联系电话：一、工程概况1.1工程基本信息工程名称：XX港XX号船坞新建工程工程地点：XX省XX市XX港区（经纬度坐标：XXX°XX′XX″N，XXX°XX′XX″E）工程规模：船坞尺寸：长300米×宽50米×深12米，可容纳10万吨级船舶进坞作业；结构类型：钢筋混凝土重力式坞墙，桩基采用Φ800mm钻孔灌注桩，坞底采用200mm厚C30混凝土浇筑；设计使用年限：50年，抗震设防烈度7度。1.2工程工期总工期：480个日历天，自甲方签发《开工通知书》次日起计算；关键节点：桩基施工完成：第90日历天；坞墙结构封顶：第240日历天；设备安装调试完成：第420日历天；竣工验收：第480日历天。1.3合同文件组成及解释顺序本施工合同协议书；中标通知书；投标文件及其附件；工程量清单及报价表；施工图纸及技术规范（含《港口工程质量检验评定标准》JTJ242-2005）；双方商定的补充协议。二、工程内容与范围2.1土建工程基础工程：桩基施工：共380根Φ800mm钻孔灌注桩，有效桩长45米，单桩承载力特征值2800kN；坞底处理：振冲碎石桩复合地基（处理深度15米）+200mm厚级配砂石垫层；承台施工：C40钢筋混凝土承台，尺寸10m×5m×1.5m，共28个。主体结构：坞墙：钢筋混凝土扶壁式结构，墙高15米，顶宽2.5米，采用C45抗渗混凝土（抗渗等级P8）；坞口闸门：钢制人字闸门，尺寸12m×8m（宽×高），配套液压启闭系统；系船柱与防撞设施：安装20套500kN系船柱，码头前沿设置橡胶护舷（规格DA-A500H）。2.2设备安装工程给排水系统：坞底排水：4台Φ300mm潜水排污泵（扬程15m，流量200m³/h），配套自动控制系统；消防系统：设置2套消防栓系统，管道采用镀锌钢管，配备200m消防水带及干粉灭火器。电气系统：变配电：安装1台800kVA干式变压器，低压配电柜8面，电缆采用YJV22-0.6/1kV型；照明与通信：沿坞墙设置LED投光灯（功率400W，间距15米），敷设48芯光缆及电话线路。机械设备：门式起重机：2台25t-30m门式起重机，轨道长300米，配套电气控制系统；高压冲洗设备：1套移动式高压清洗机（压力15MPa，流量80L/min）。2.3其他工程临时设施：施工便道（长500米×宽6米，C20混凝土150mm厚）、临时办公室（集装箱式，面积200㎡）；环境保护：施工期设置沉淀池（3级，总容积500m³）、扬尘监测系统，完工后恢复绿化面积1000㎡。三、工程进度与验收3.1进度管理进度计划：乙方应在开工前15日提交《施工组织设计》，包含横道图、网络图及资源配置计划，经甲方及丙方审批后实施；进度报告：每周五提交周报（含本周完成工程量、下周计划、问题及措施），每月25日提交月报（含形象进度、投资完成额、质量安全情况）；延期处理：因甲方原因（如图纸延迟交付、未及时支付工程款）导致工期延误，乙方可申请工期顺延，需提交《工期索赔意向通知书》及证明材料，甲方应在7日内书面答复。3.2验收程序分部分项验收：隐蔽工程验收：乙方自检合格后提前24小时通知丙方，验收合格签署《隐蔽工程验收记录》后方可进入下道工序；分项工程验收：每个分项工程完工后，由丙方组织验收，合格率需达到100%方可进行后续施工。竣工验收：乙方提交竣工资料（含竣工图纸、试验报告、质量评定表等）及验收申请；甲方组织设计、监理、勘察及行业主管部门进行验收，验收内容包括结构安全性、使用功能、观感质量等；验收合格后签署《工程竣工验收证书》，工程正式移交甲方。四、工程款支付4.1合同价款合同总价：人民币壹亿贰仟万元整（¥120,000,000.00），为固定总价合同，包含人工、材料、机械、管理费、利润、税金及风险费用（除设计变更及不可抗力外，总价不作调整）。4.2支付节点及比例支付阶段支付条件支付比例金额（万元）支付期限预付款合同签订后7日内，乙方提交履约保函15%1,800甲方收到保函后5日进度款1（桩基）桩基施工完成并验收合格20%2,400验收后10日内进度款2（坞墙）坞墙结构封顶30%3,600封顶后10日内进度款3（设备）设备安装调试完成25%3,000调试完成后10日内结算款竣工验收合格并提交结算报告7%840结算审核后15日内质保金缺陷责任期满无质量问题3%360期满后30日内4.3支付方式甲方通过银行转账支付至乙方指定账户（开户银行：XX银行XX支行，账号：XXXXXXXXXXXXXX）；乙方需提供等额增值税专用发票（税率9%），否则甲方有权顺延付款。五、双方权利与义务5.1甲方权利与义务权利：对工程质量、进度、安全进行监督，有权要求乙方整改不合格工序；审批施工组织设计、工程变更及进度款支付申请；因乙方原因导致工期延误超过30日或质量不合格，有权解除合同并要求赔偿。义务：开工前30日提供施工场地（红线范围内）及施工图纸8套（含电子版）；办理施工许可证、夜间施工许可等相关手续，协调港口管理部门提供航道使用权；按合同约定支付工程款，逾期支付按日利率0.05%支付违约金。5.2乙方权利与义务权利：有权拒绝甲方提出的不符合设计规范的施工要求；因甲方原因导致停工，有权索赔窝工损失（人工：200元/工日，机械：按租赁价计算）；工程验收合格后，有权要求甲方支付剩余工程款。义务：投入本工程的项目经理需具备一级建造师（港口与航道工程专业）资格，且无在建项目；严格执行《港口工程安全生产管理规范》，配备专职安全员5名，特种作业人员持证上岗；施工期间发生安全事故，承担全部责任及费用（含第三方损失）。5.3丙方权利与义务对隐蔽工程进行旁站监理，签署《监理日志》；审核乙方提交的工程量清单及进度款申请，出具《工程款支付证书》；发现质量问题时签发《监理通知单》，乙方需在规定期限内整改并回复。六、违约责任6.1甲方违约未按时支付工程款：每逾期1日，支付应付款项0.05%的违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停施工，工期顺延；提供图纸延迟：每延误1日，赔偿乙方窝工损失5万元，累计不超过合同总价的2%。6.2乙方违约工期延误：总工期每逾期1日，支付合同总价0.03%的违约金（累计不超过5%），逾期超过60日，甲方有权解除合同并要求乙方退场，乙方需支付合同总价10%的赔偿金；质量不合格：如桩基承载力不足、混凝土强度未达设计标准，乙方需无偿返修，承担检测费用（按实际发生额），并赔偿甲方直接损失。6.3丙方违约因监理失职导致工程质量事故，丙方需承担连带赔偿责任（赔偿限额为监理费总额的3倍）。七、争议解决双方因合同履行发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可向工程所在地海事法院提起诉讼（诉讼费用由败诉方承担）；争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。八、其他条款8.1不可抗力因地震、台风、战争等不可抗力导致工程受阻，乙方应在事件发生后48小时内提交书面报告及证明材料，经甲方确认后工期可顺延，费用损失由双方各承担50%。8.2质保期工程质保期为2年，自竣工验收合格之日起计算，质保期内出现质量问题（如混凝土裂缝、设备故障等），乙方需在接到通知后48小时内到场维修，费用由乙方承担。8.3合同生效与终止本合同自三方签字盖章之日起生效，至质保金结清后自动终止；合同一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人/授权代表：___________