暖通设备工程合同范本

暖通设备工程合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方拟进行暖通设备工程建设，乙方具备相应的专业资质和能力承接该工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经充分协商，就本工程相关事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]暖通设备工程（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.设备供应：乙方负责按照甲方确认的设计方案和技术要求，提供符合国家标准和行业规范的暖通设备，具体设备清单如下：设备名称品牌型号规格数量单价[设备1][品牌1][型号1][规格1][数量1][单价1][设备2][品牌2][型号2][规格2][数量2][单价2]………………2.设备安装：乙方负责上述暖通设备的安装、调试工作，确保设备能够正常运行，并达到甲方要求的使用效果。安装工作包括但不限于设备的定位、固定、连接管道、电气布线等。3.系统调试：乙方在设备安装完成后，进行全面的系统调试，对设备的各项性能指标进行检测和调整，确保整个暖通系统的稳定性和可靠性。4.技术服务：乙方为甲方提供与暖通设备相关的技术培训和技术支持，使甲方的操作人员能够熟练掌握设备的操作和维护技能。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。2.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），该价款包括设备采购、运输、安装、调试、技术服务等所有费用，除本合同另有约定外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：设备全部到场并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。3.调试款：设备安装调试完毕，经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金：剩余合同总价款的[X%]作为质保金，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），在质保期届满且无质量问题后，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程的进度、质量进行监督和检查。有权要求乙方提供与工程相关的技术资料和文件。对工程验收结果有最终决定权。2.义务按照合同约定的时间和方式支付合同价款。为乙方提供施工所需的场地、水电等必要条件。协调与其他施工单位的关系，确保工程顺利进行。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取合同价款。要求甲方提供施工所需的相关资料和协助。2.义务严格按照设计方案和施工规范进行施工，确保工程质量。遵守施工现场的管理规定，做好安全防护和文明施工工作。对工程质量负责，在质保期内承担免费维修和保养责任。保守甲方的商业秘密和技术秘密。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程的质量应符合国家和地方相关标准、规范以及甲方的技术要求，具体质量标准以双方确认的设计文件和技术协议为准。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，制定详细的质量保证措施，确保工程质量达到合同要求。在施工过程中，乙方应严格按照质量标准进行自检、互检和专检，及时发现和解决质量问题。（三）工程验收1.乙方在工程竣工后，应向甲方提交书面验收申请和完整的工程资料。2.甲方应在收到乙方验收申请后的[X]个工作日内组织验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。3.工程验收合格后，乙方应向甲方提供工程质量保修书。六、售后服务（一）质保期本工程的质保期为自工程验收合格之日起[X]年。（二）售后服务内容在质保期内，乙方应免费提供设备维修、保养、更换零部件等服务，确保设备正常运行。质保期外，乙方应继续为甲方提供终身维护服务，只收取合理的成本费用。（三）响应时间乙方在接到甲方的维修通知后，应在[X]小时内做出响应，[X]小时内到达现场（特殊情况除外）。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定支付合同价款，每逾期一天，按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。2.如工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合同要求为止，并承担由此给甲方造成的损失。3.如乙方违反保密义务，应向甲方支付合同总价款的[X%]作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（二）合同份数本合同一式两份，