桥梁拆除施工合同范本

桥梁拆除施工合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟拆除[具体桥梁名称及位置]的桥梁（以下简称“标的物”），并委托乙方承担该桥梁拆除工作，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.拆除桥梁基本情况桥梁名称：[具体桥梁名称]桥梁位置：[详细地理位置描述，包括所在道路、周边标志性建筑等]桥梁结构：[如梁式桥、拱桥、斜拉桥等结构类型及相关详细结构参数]桥梁长度：[具体长度数值]桥梁宽度：[具体宽度数值]附属设施：包含但不限于引桥、栏杆、照明设施、排水系统等相关附属设施的详细情况说明2.拆除工作范围乙方负责对上述桥梁及附属设施进行拆除，并将拆除后的建筑垃圾清理至甲方指定的地点。拆除工作应包括但不限于桥梁主体结构的破碎、解体、吊运，附属设施的拆除与分离，以及拆除过程中可能涉及的场地平整、安全防护等相关工作。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的拆除工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的标准和时间完成拆除工作。2.义务向乙方提供拆除工作所需的相关资料，包括但不限于桥梁的设计图纸、地质勘察报告等。协助乙方办理拆除工作所需的相关审批手续，并承担相应的费用（如有）。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付拆除费用。负责协调与拆除工作相关的周边关系，确保拆除工作顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付拆除费用。有权根据拆除工作的实际情况，合理调整拆除方案，但应提前通知甲方并征得甲方同意。2.义务具备从事桥梁拆除工作所需的专业资质和经验，并向甲方提供相关证明文件。按照国家及地方相关法律法规、行业标准和本合同约定，制定详细的拆除施工方案，并经甲方审核同意后实施。拆除施工方案应包括拆除工艺流程、安全保障措施、环境保护措施、应急预案等内容。负责组织专业施工队伍进行拆除工作，确保拆除工作安全、高效、有序进行。施工人员应具备相应的从业资格证书，并遵守施工现场的各项规章制度。在拆除工作开始前，对拆除现场及周边环境进行详细勘察，制定安全防护方案，设置明显的警示标志，采取有效的安全防护措施，确保拆除工作不影响周边居民、过往行人及车辆的安全。严格按照拆除施工方案进行拆除作业，不得擅自扩大或缩小拆除范围，不得损坏与拆除桥梁无关的其他设施。在拆除过程中，如发现文物、古墓等地下埋藏物或其他特殊情况，应立即停止施工，并及时通知甲方和相关部门，按照有关规定妥善处理。负责拆除过程中的环境保护工作，采取有效的防尘、降噪、废水处理等措施，减少拆除工作对周边环境的污染。拆除后的建筑垃圾应及时清理，按照甲方指定的地点分类堆放，并按照环保要求进行处置。在拆除工作完成后，负责对拆除现场进行清理和平整，恢复至拆除前的状态（如有特殊要求除外）。按照本合同约定的时间和质量要求完成拆除工作，并向甲方提交拆除工作验收报告。为拆除工作购买足额的工程保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等，保险费用由乙方承担。如因乙方原因导致发生保险事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。三、拆除费用及支付方式（一）拆除费用1.双方经协商确定，本合同拆除费用为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此费用为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.拆除费用包含但不限于乙方完成拆除工作所需的人工费用、机械设备租赁费用、运输费用、材料费用、安全防护费用、环境保护费用、管理费、利润、税金以及办理相关审批手续的费用等一切费用。（二）支付方式1.合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付拆除费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.乙方完成拆除工作总量的[X]%后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付拆除费用的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.拆除工作全部完成，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付至拆除费用的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.乙方提交拆除工作验收报告且甲方完成结算审计后，甲方向乙方支付剩余拆除费用，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。5.乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.本合同拆除工作预计开始日期为[预计开始日期]，预计完成日期为[预计完成日期]，总工期为[工期天数]天。具体开工日期以甲方书面通知为准。2.如因甲方原因导致拆除工作延误，工期相应顺延，并由甲方承担因此给乙方造成的损失（如有）；如因乙方原因导致拆除工作延误，乙方应承担相应的违约责任，每延误一天，按照拆除费用的[违约比例]向甲方支付违约金。如延误超过[允许延误天数]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照拆除费用的[较高违约比例]向甲方支付违约金。3.因不可抗力或政府行为等不可预见、不可避免的原因导致拆除工作延误的，工期相应顺延，双方互不承担违约责任，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。五、质量标准及验收1.质量标准乙方应按照国家及地方现行的桥梁拆除工程施工质量验收规范、标准以及本合同约定的拆除施工方案进行拆除工作，确保拆除工作质量达到合格标准。拆除后的桥梁及场地应符合相关安全、环保要求，无安全隐患，无建筑垃圾残留。2.验收拆除工作过程中，甲方有权随时对拆除工作质量进行检查，乙方应积极配合。如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合要求。拆除工作完成后，乙方应向甲方提交拆除工作验收报告，并通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方验收通知后的[验收期限]个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格后，双方签署验收文件。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，整改期间不计入工期。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定的时间和方式向乙方支付拆除费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约比例]向乙方支付违约金。逾期超过[允许逾期天数]天的，乙方有权暂停拆除工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金。2.若甲方未按照本合同约定履行协助义务，导致乙方拆除工作无法顺利进行，甲方应承担因此给乙方造成的损失（包括但不限于停工损失、窝工损失、机械设备租赁费用增加等）。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的资质、标准、方案进行拆除工作，或未在规定时间内完成拆除工作，乙方应承担违约责任，按照拆除费用的[违约比例]向甲方支付违约金。如因乙方原因导致拆除工作质量不合格，乙方应负责无偿返工直至合格，并承担由此给甲方造成的全部损失。2.若乙方擅自将拆除工作转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照拆除费用的[较高违约比例]向甲方支付违约金。3.若乙方在拆除工作过程中违反安全、环保规定，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。如因此给甲方造成损失的，乙方应足额赔偿甲方的损失。4.若乙方未按照本合同约定履行其他义务，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之