2025建筑工程施工合同范文

2025建筑工程施工合同范文本合同（以下简称"本合同"）由下列双方于年月日在（以下简称"工程所在地"）签订：发包人（以下简称"甲方"）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包人（以下简称"乙方"）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟将位于（以下简称"工程地点"）的（以下简称"工程"）发包给乙方施工，乙方同意按照本合同的条款和条件承包该工程。为此，双方达成如下协议：第一章总则第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：1.4工程内容：第二条合同范围2.1本合同涵盖的工程范围包括但不限于设计图纸、技术要求及双方确认的施工方案中所列的各项工程内容。2.2乙方应严格按照设计图纸、相关技术规范和施工标准进行施工，确保工程质量和安全。第三条合同文件3.1本合同及其附件、补充协议、中标通知书、设计图纸、技术规范、施工标准及双方确认的其他文件均视为本合同的组成部分，具有同等法律效力。3.2在解释本合应优先适用本合同条款，若本合同未明确事项，应适用中华人民共和国相关法律法规及行业标准。第二章工期第四条开工与竣工4.1工期为日历天，自年月日（以下简称"开工日期"）起，至年月日（以下简称"竣工日期"）止。4.2因甲方原因导致的停工，乙方有权申请顺延工期，具体顺延天数由双方共同确认。第五条工期延误5.1因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金元，累计违约金不超过合同总价的%。5.2因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误的，甲乙双方应协商解决。第三章质量要求第六条质量标准6.1工程质量应符合中华人民共和国相关法律法规及行业标准，并达到设计要求。6.2乙方应使用符合国家及行业标准的材料和设备，未经甲方书面同意，不得擅自更换或使用不合格产品。第七条质量责任7.1乙方应建立健全质量保证体系，确保施工过程符合质量要求。7.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行竣工验收。第八条甲方的责任8.1甲方应按合同约定支付工程款，确保施工顺利进行。8.2甲方应按约定提供施工场地及相关资料，并及时解决施工过程中出现的问题。第四章合合同价款与支付方式第九条合同价款9.1本工程合同总价为人民币元（大写：）。9.2合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械设备费、管理费、利润及税金等，除合同另有约定外，甲方不再支付其他费用。第十条支付方式10.1合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元。10.2工程进度款：按工程形象进度支付，具体比例由双方另行约定。10.3工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余工程款，即人民币元。第五章双方责权利第十一条甲方的责权利11.1甲方有权监督乙方的施工进度和质量，提出合理化建议。11.2甲方应按合同约定支付工程款，不得无故拖延。第十二条乙方的责权利12.1乙方应按合同约定完成工程施工，并确保质量达到要求。12.2乙方应遵守国家法律法规及施工现场管理规定，做好安全文明施工。第十三条现场管理13.1乙方应服从甲方及监理单位的管理，积极配合甲方完成相关工作。13.2施工期间，乙方应做好施工现场的封闭管理，防止扬尘、噪音等污染。第六章变更与索赔第十四条工程变更14.1工程变更应由甲方书面提出，并经双方确认后方可实施。14.2因工程变更产生的费用由双方协商确定，补充协议另行签订。第十五条索赔15.1因甲方原因导致乙方损失的，乙方有权提出索赔。15.2索赔金额应以甲方书面确认的为准，双方协商解决。第七章验收第十六条验收标准16.1工程验收应符合中华人民共和国相关法律法规及行业标准，并经甲方、监理单位及乙方共同确认。16.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行验收。第十七条保修17.1工程质量保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。17.2保修期内，乙方应按甲方要求进行维修，费用由乙方承担。第八章违约责任第十八条甲方的违约责任18.1甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的‰作为违约金。18.2因甲方原因导致工程停工的，应赔偿乙方造成的损失。第十九条乙方的违约责任19.1乙方未按合同约定完成工程施工的，应向甲方支付合同总价%的违约金。19.2因乙方原因导致工程质量不达标的，乙方应返工至符合要求，并承担相关费用。第九章争议解决第二十条争议解决20.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十章其他条款第二十一条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。第二十二条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第二十三条未尽事宜本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日乙方（盖章）：