2025建筑工程合同范本（仅供参考）

2025建筑工程合同范本（仅供参考）第一条工程概况1.1本工程名称为，位于，建设规模为，发包范围包括但不限于。1.2工程内容详见附件《施工图纸》和《工程量清单》，作为本合同的组成部分。第二条合同工期2.1开工日期：，竣工日期：，总日历天数为天。2.2承包人应按照发包人批准的施工进度计划组织施工，并接受发包人的监督和检查。2.3因不可抗力、设计变更或发包人原因导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定新的竣工日期。第三条质量标准3.1工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》及国家和地方相关施工规范和验收标准。3.2工程材料、设备的质量要求见附件《材料设备清单》，所有材料、设备进场前需经发包人或监理单位验收合格后方可使用。3.3工程质量达到（填写具体质量等级，如“优良”或“合格”），并通过相关主管部门的验收。第四条合同价款与支付方式4.1本合同采用计价方式（如固定总价、单价加签证等），合同总价为人民币元（大写：）。4.2工程款支付分为以下几个阶段：（一）合同签订后，发包人向承包人支付合同总价的%作为预付款；（二）工程进度达到时，发包人支付合同总价的%；（三）工程竣工验收合格后，发包人支付合同总价的%，剩余%作为质保金，于保修期满后无息退还。4.3所有款项支付均以书面通知为准，并需经承包人签字确认。第五条材料设备供应5.1本工程所需的主要材料和设备由（填写发包人或承包人）提供，其他材料由承包人自行采购，但必须符合设计要求和相关质量标准。5.2所有材料、设备进场前需经发包人或监理单位验收，并提供合格证明文件。如发现不合格材料，发包人有权要求更换，由此产生的费用由责任方承担。第六条安全文明施工6.1承包人应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工现场安全文明施工。6.2承包人需制定详细的安全生产措施，并配备专职安全员进行日常检查和记录。6.3发生安全事故时，承包人应及时处理并报告发包人，由此产生的责任由责任方承担。第七条工程验收与保修7.1中间验收：工程隐蔽部分施工完成后，承包人应通知发包人或监理单位进行检查和签证。未经签证不得进入下一道工序施工。7.2竣工验收：工程全部完成且具备竣工验收条件后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料，并配合组织竣工验收。验收合格后双方签订《工程移交证书》。7.3保修期限：本工程的保修期为年（自工程竣工验收合格之日起计算），具体分部分项工程的保修期限按照国家相关规定执行。第八条违约责任8.1承包人违约责任：（一）因承包人的原因导致工期延误，每逾期一日，应向发包人支付合同总价的%作为违约金；（二）工程质量和材料设备不符合约定标准的，发包人有权要求整改或更换材料，由此产生的费用由承包人承担。8.2发包人违约责任：（一）未按约定支付工程款导致工期延误的，发包人应承担相应的责任；（二）因设计变更或其他原因导致承包人停工的，发包人应及时与承包人协商解决，并支付相应费用。第九条争议解决方式9.1双方在履行合同过程中发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，发包人执份，承包人执份，经双方签字盖章后生效。发包人（盖章）：授权代表：